Договор оказания услуг между ЗАО Альфа-Страховщик и Заказчиком

• г. Казань

Такой договор имеет юр силу

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗАО ”Альфа-Страховщик” г. _Москва "_02__" июль 2016 г.

ЗАО “Альфа–Страховщик”,

(наименование организации или ФИО) действующее на основании ___созданного партнерского кабинета AS1564, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и,

(наименование предприятия или ФИО) действующее на основании устав отделенных правил,

(устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Доступ в кабинет ЗАО “Альфа-Страховщик”. именуемые в дальнейшем "Услуги".

1.3. Срок выполнения работ со дня подписания договора.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение _2__ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _24___ часов с момента подписания акта приема-сдачи Услуг и выполнения обязанностей в личном кабинете.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере (8810) руб.

3.2. Цена настоящего договора составляет: ___399 руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на счет при заказе услуги.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы договора и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик: Исполнитель:

ЗАО “АльФа-Страховщик”_

Панкратова Марина Александровна

// //

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте!

Любой договор имеет юридическую силу с момента его подписания.

Спросить
Пожаловаться

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗАО ”Альфа-Страховщик” г. _Москва "_02__" июль 2016 г.

ЗАО “Альфа–Страховщик”,

(наименование организации или ФИО) действующее на основании ___созданного партнерского кабинета AS1564, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и,

(наименование предприятия или ФИО) действующее на основании устав отделенных правил,

(устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Доступ в кабинет ЗАО “Альфа-Страховщик”. именуемые в дальнейшем "Услуги".

1.3. Срок выполнения работ со дня подписания договора.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение _2__ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _24___ часов с момента подписания акта приема-сдачи Услуг и выполнения обязанностей в личном кабинете.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере (8810) руб.

3.2. Цена настоящего договора составляет: ___399 руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на счет при заказе услуги.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы договора и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик: Исполнитель:

ЗАО “АльФа-Страховщик”_

Панкратова Марина Александровна

// //

Собираюсь как физическое лицо оказать организации консультационные услуги и мне предлагается заключить нижеприведенный договор, хотелось бы узнать, если в нем какие-либо нарушения, и если есть то какие.

ДОГОВОР № на оказание возмездных услуг, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию следующих услуг, далее по тексту именуемые «услуги»:

(указать характер и вид оказываемых услуг)

2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в срок до 2004 г. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.

3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг Заказчиком.

4. Исполнитель обязан оказать услуги лично, с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п. 2. настоящего договора.

5. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их качество, в течение 2 (двух) рабочих дней.

6. Заказчик обязан принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

7. Стоимость услуг по настоящему договору составляет рублей с учетом подоходного налога.

8. Оплата подоходного налога производится Заказчиком.

9. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании подписанного акта приема-сдачи оказанных услуг путем выдачи наличных денежных средств из кассы Заказчика или перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.

10. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Адреса и реквизиты сторон:

Очень надеюсь на Вашу консультацию, С уважением,

Договорился с одной фирмой о оказании услуг по монтажу систем вентиляции. В такой форме договариваюсь впервые, нет опыта, поэтому нужен совет. Они предложили вот такой договор оказания услуг:

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ г. Уфа "___"2016 г.

Общество с ограниченной ответственность «Мастер-СБ», в лице директора Москаевой Ксении Николаевны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и, паспорт: серия: номер выдан «___», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать (на объектах обслуживаемых Заказчиком) техническое обслуживание, монтаж и пусконаладочные работы: систем вентиляции, именуемые в дальнейшем "Услуги".

1.3. Срок действия договора с «___» 2016 г. по «___» 201__г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок установленный Заказчиком.

2.1.3. По требованию Заказчика исправить все выявленные недостатки, в течение 1 дня.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет: руб. (), ежемесячно в последнюю неделю месяца.

3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Если здесь подводные камни? Смущает раздел 2.1.3 исправить в течении 1 дня.

Может быть ещё на что то стоит обратить внимание?

С/у Васильев Вячеслав.

Работаю по ГПХ договору. Срок с 29 мая по 31 декабря. Необходимо сменить место жительства. Могу ли я досрочно расторгнуть договор, если в самом договоре про расторжение от исполнителя ничего не прописано? Текст договора:

"Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

21.1 Оказывать услуги добросовестно и надлежащего качества

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в срок.

2.1.3. В течение трех дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика выявленные им недостатки. Если в процессе оказания услуг исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказываемых услуг.

214 Исполнитель обязан оказывать услуги лично.

22, Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

2.3, Заказчик имеет право:

2. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых исполнителем не вмешиваясь в его деятельность

2.3‚2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть вознаграждения, установленного п. 3,1. настоящего договора, за услуги фактически оказанные исполнителем 3 а отчетный месяц до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора."

Если Вам не сложно проверте договор. Подходит ли он для внештатного повара. Если вдруг что не правильно поправте, пожалуйста. Для меня самое главное чтобы трудинспекция и налоговая не признали его трудовым.

Заранее выражаю Вам огромгую благодарность.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №

г.о. Саранск «___» 2007 г.

Государственное учреждение в лице директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и, именуемый (ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять по акту и оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по приготовлению пищи (далее - Услуги) из продуктов Заказчика и на территории Заказчика ().

1.3. Исполнитель оказывает Услуги в период с «___» 2007 г. по «___» 2007 г.

1.4. Исполнитель оказывает Услуги в рабочее время Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется.

2.1.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Договора.

2.1.2. Оказывать Услуги лично.

2.1.3. Во время оказания Услуг соблюдать нормы и правила по технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.

2.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика.

2.1.5. Иметь санитарную книжку.

2.1.6. Оказать услуги с надлежащим качеством.

2.1.7. В случае порчи продуктов Заказчика Исполнитель обязан возместит их стоимость Заказчику.

2.2. Исполнитель вправе.

2.2.1. Измененять и расторгать настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и действующим законодытельством РФ.

2.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков, предварительно уведомив его не позднее чем, за 10 (десять) дней.

2.2.3. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Заказчик обязуется.

2.3.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Договора.

2.3.2. Выплачивать своевременно причитающееся Исполнителю вознаграждение, обусловленное настоящим Договором при условии, что Услуги оказаны надлежащим образом и в согласованный срок.

2.4. Заказчик вправе.

2.4.1. Измененять и расторгать настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и действующим законодытельством РФ.

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг, предварительно уведомив его не позднее, чем за 3 (три) дня.

2.4.3. Во всякое время проверять ход оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.4. Требовать от Исполнителя добросовестного выполнения обязанностей по настоящему договору.

2.4.5. Требовать от Исполнителя представления полной информации о ходе исполнения настоящего Договора.

3. Вознаграждение Исполнителя. Расчеты по договору

3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему Договору составляет

рублей копеек.

3.2. По фактически оказанным Услугам до числа месяца, следующего за отчетным, Стороны составляют Акт оказанных услуг, который является основанием для выплаты Исполнителю вознаграждения за оказанные Услуги.

3.3. Выплата вознаграждения производится после подписания Акта в течение дней.

4. Ответственность сторон

4.1. За причинение ущерба другой стороне, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» 2007 г. по «___» 2007 г.

6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами

6.6. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность и использование товароматериальных ценностей врученных ему для оказания соответствующих услуг в размере их стоимости.

6.7.Всю информацию о деятельности Заказчика, которая стала известна Исполнителю, последний обязуется не раскрывать другим лицам, и не использовать ее для каких – либо целей, кроме целей, связанных с выполнением своих обязательств по настоящему договору.

7. Особые условия

7.1. Заказчик по настоящему договору самостоятельно начисляет и уплачивает налог на доходы с физических лиц, единый социальный налог в размере 23,1 % .

8. Реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель.

ДОГОВОР возмездного оказания услуги по благоустройству территории (между физическими лицами; оплата после оказания услуги; не допускается привлечение третьих лиц для оказания услуги)1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по благоустройству территории., а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.

1.2.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу а именно:

Исполнитель будет посещать территорию Заказчика для проведения работ по обслуживанию и благоустройству, не реже четырех раз в месяц (один раз в неделю);

Исполнитель посещает в день и время по согласованию с Заказчиком подготовка и благоустройство территории в необходимом количестве поддержание территории в надлежащем состоянии (чистка грунта, стекол, иск. растений, камней, коряг, и так далее); обеспечение Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории

Сроки оказания услуги:

- начало — 01 января 2014 года;

- окончание-30 июня 2014 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки.

2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.

2.2.3. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.

2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.

2.6. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг.

Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения.

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.

3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения сторонами разногласий путем переговоров такие разногласия передаются для рассмотрения в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Я являюсь председателем дома выбравшим способ управления – «Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме». 21.05.2012 года я заключила Договор возмездного оказания услуг с Индивидуальным предпринимателем на сантехнические работы Работа заключалась в следующем: заменить розлив левого крыла (стальные трубы на полепропиленовые большего диаметра). Трубы отопления первоначально были меньшего диаметра, чем нужно и поэтому в доме зимой было всегда холодно. Решили на собрании поменять часть отопления, чтобы стало теплее. Работы произведены летом, а качество можно оценить только в отопительный период. В итоге с наступлением холодов ситуация по теплу не изменилась. Вместе с главным инженером Теплоснабжающей организации мы проверили трубы отопления в подвале и выяснилось следующее: Теплоснабжающая организация подает в наш дом очень хороший ресурс (горячее отопление) и что Индивидуальный предприниматель при замене труб заузил диаметр труб отопления. Полипропеленовые трубы (толщина стенок доходит до 1 см) по внутреннему диаметру не больше (как мы хотели), а где-то даже и меньше, чем стояли первоначально стальные трубы. В итоге он сделал нам тоже, что и было только трубы теперь новые, а тепла так и нет (не хватает мощности подняться теплу по трубам). Вопрос: как можно заставить ИП переделать всю работу (работа стоит 170 000,00 рублей). На телефоны и SMS он не отвечает, на контакт не идет. В декабре 2012 года я должна провести годовое собрание собственников и отчитаться о проделанной работе. Я боюсь если придется подавать в суд что он может закрыть ИП и мы ничего не добьемся. Помогите пожалуйста Вот заключенный договор В него я забыла вставить слова, что п.п. 1.3. «Материал для выполнения работ предоставляет «Исполнитель» в том объёме, в котором они необходимы.» То есть мы не говорили ему какого диаметра должны быть трубы.

Договор возмездного оказания услуг п.Я-е 21 мая 2012 г.

Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме по ул., в лице представителя собственников жилья, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующего на Основании Протокола общего собрания от., с одной стороны, и. именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: заменить розлив левого крыла, демонтаж и монтаж вентелей на полипропиленовые на всех стояках левого крыла дома, заменить часть розлива от узла до правого крыла 26 метров (2*13 м), вывести магистраль отопления в тамбуре от розлива отопления, монтаж чугунных регистров.

1.3. Перечень материалов прилагается как приложение к договору. Все затраты произведенные «Исполнителем» на приобретение материалов должны быть подтверждены документами.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта о приёме выполненных работ по настоящему договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Сумма настоящего договора 170 000,00 рублей (сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

2.2. «Заказчик» производит предоплату 50% от суммы договора.

2..3. Окончательный расчёт по настоящему договору производится после подписания акта о приёме выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора ухудшившее качество работы, в течение 7 дней.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. «Исполнитель» на все произведённые работы даёт гарантию два года. В течении этих двух лет если выявятся неполадки «Исполнитель» обязуется устранить их. «Исполнитель» не несёт ответственности за неполадки, если они произошли вследствии не правильной эксплуатации жильцами системы.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего договора, в течение 3 дней с момента подписания акта о выполнении услуг.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,003 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2 Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до 01.07.2012 года.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса сторон.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Физ. лицо заключило договор подряда с бюджетным государственным учреждением, указав в договоре ценообразующую смету, утвержденную заказчиком, согласованную подрядчиком и банковские реквизиты личного счета физ лица (договор прикреплен).

После выполнения работ заказчик объявляет, что в связи с не профессиональностью сотрудников заказчик не учел налог 26%, который яко бы заказчик обязан оплатить в случае заключения договора подряда с физ. лицом, как при заключении гражданско-правового договора.

Заказчик предлагает пересмотреть договор, перезаключить договор на основании ГПД отношений.

Скажите, пожалуйста, какой размер налога оплачивают заказчик и подрядчик, если заказчик – бюджетное государственное учреждение, а подрядчик – физ. лицо, при оплате выполненных работ по договору подряда?

...

Договор № г. Вилючинск «___» ____________ 2020 г.

Краевое государственное … бюджетное учреждение «…..», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ………, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Виктор …., паспорт 3… 4….. выдан 00.00.2011 г. отделением ОФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО гор. Вилючинска, код подразделения 400-000, СНИЛС 000-000-000 00, с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

- текущий ремонт кровли ….. адресу 684090, Камчатский край, …., на основании согласованной и утвержденной Заказчиком и Подрядчиком сметы.

1.3. Срок выполнения Работы с «____» …….……... 2020 г. по «____» …………... 2020 г.

1.3.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 5-ти дней.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.1.6. Подрядчик обязуется выполнять Работу за свой риск.

2.1.7. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работы или делающих дальнейшее продолжение Работы невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.1.8. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать оплаты Работы по цене, определенной в подпункте 3.1 или 3.5 настоящего Договора.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Подрядчику Работы, выполненные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. С участием Подрядчика рассмотреть и принять результат Работы в сроки, определенные Договором, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего Договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.5.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работы по настоящему Договору составляет: …… (………) рублей.

3.2. Заказчик производит промежуточный расчет после 25 дней с начала выполнения работ за фактически выполненный объем работ на основании промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненной Работы Заказчиком.

4. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о завершении Работы по настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязан приступить к приемке результата Работы в течение 2 (двух) дней с момента получения известия.

4.3. По результатам приемки работы стороны оформляют акт сдачи-приемки Работы, подписываемый обеими сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемой им Работы.

5.2. За нарушение срока выполнения Работы, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы Договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6. ФОРС МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия вызванного этими обстоятельствами

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца Подрядчик и Заказчик в течение 10 дней должны обсудить, какие меры следует предпринять для продолжения ремонтных работ.

6.4. Если же стороны не могут договориться в течение трех дней, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1 Настоящий Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Краевое государственное бюджетное учреждение «……………»

000000, Камчатский край, …………

Тел./факс: +7 (415 35) 3-0000

Банковские реквизиты:

УФК по Камчатскому краю (КГПОБУ «………..», л/с 2000000000).

ИНН 0000000 КПП 00000000000 р\с 000000000000000

КБК 0000000000000000000000000000

БИК 000000000000 Отделение Петропавловск-Камчатский. Директор ______________ …….. ПОДРЯДЧИК

Егорова …..

0000000, Камчатский край, ….., ул……. д. … кв.00 тел./факс +7 (415 35) 300000,

ИНН 41000000000

Банковские реквизиты:

Банк получателя: СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК

БИК:0000000000

Корр. счет:0000000000000000000

КПП: 00000000001 ИНН: 0000000000000

ОКПО: 0000000000 ОГРН:00000000000000

Юридический адрес банка:117997, Москва, ул Вавилова, 19; Почтовый адрес банка: 683031, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ул. Лукашевского, 2

_________________ Виктор… …

Привожу ключевые выдержки из договора:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить ремонтные работы в складских помещениях.

...

2. СРОК НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Срок оказания услуг по настоящему Договору:

Начало: 1.9.2020 окончание: 1.11.2020

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

...

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Выполнить работу в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего договора и в сроки указанные в нем.

3.2.2 Сохранять конфиденциальность сведений о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему договору.

3.2.3 Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком сведений и документов, не передавать из третьим лицам.

3.2.4 Не использовать информацию о деятельности Заказчика и иных лиц, которая стала известна Исполнителю, для других целей, кроме целей предусмотренных настоящим договором.

...

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае если Заказчик понес убытки в результате несоблюдения Исполнителем п.3.2.1.-3.2.4. Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные им убытки, включая упущенную выгоду или реальный ущерб.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

...

Есть так же акт выполненных работ, в котором написано, что ремонтные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по качеству, срокам и объему оказания услуг претензий не имеет.

Теперь суть вопроса:

Считается ли, что обязательства исполнителя по договору исполнены и на этом действие договора прекращается?

Имеет ли право человек, называемый в договоре исполнителем сообщить сведения о деятельности заказчика в правоохранительные органы, в пожарную инспекцию и т.п. если этому человеку известны факты нарушения пожарной безопасности и других норм или законодательства?

То есть, является ли это правовой ловушкой, когда человек называемый исполнителем подписывает такой договор, и обязуется в таком случае никогда никому не сообщать информацию о Заказчике, полученную до этого договора или после выполнения услуг по нему, или в ходе выполнения услуг, даже если эта информация содержит сведения о противоправных действиях Заказчика или нарушении им каких либо норм?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение