Проблемы с технологическим присоединением - опоздание МРСК и мера ответственности.

В рамках договора о технологическом присоединении энергоснабжающая организация нагружает меня на установку промежуточной опоры и на приобретение СИП для подключения электричества. Действия МРСК законны? Технологическое присоединение в рамках договора указано до хоз. постройки, расстояние до которой фактически около 45 метров, а МРСК выделяет только 25 метров СИП. Спасибо.

Добрый день, купила земельный участок ЛПХ, заключила договор с МРСК на технологическое присоединение электрической энергии, срок договора-6 месяцев, к участку необходима установка двух столбов, срок договора истек, написала письмо на сайте, в ответ просят отправить им Уведомление о выполнении технических условий с приложение документов и подписанное мною Дополнительное соглашение о продлении договора. Прошу помощи в данной ситуации, что делать дальше?

О технологическом присоединении к электрическим сетям. Я заявитель, физическое лицо, подаю заявку на технологическое присоединение на 50 кВт, сетевая организация направляет договор в котором расчет платы приводит: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Разве мне не должны сделать расчет в соответствии с п. 16.4. Правил технологического присоединения?: "Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке: а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения." Вроде бы подхожу под данную категорию, и что мне следует делать в таком случае?

В 2014 году заключили договор с Ленэнерго на осуществление технологического присоединения. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, это срок уже закончился, а Ленэнерго не сделало НИЧЕГО! Наша семья проживает в доме без электричества уже почти год, как можно заставить Ленэнерго выполнить обещанные в договоре мероприятия и осуществить технологическое присоединение к частному дому? Документы на дом и зем. участок (ИЖС) полностью оформлены. Договор с Ленэнерго заключён,тех. условия получены, гос пошлина за технологическое подключение оплачена.

Обратились в прокуратуру с проблемой: неисполнение договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям в отношении жилого дома, и участка. Мои доводы нашли свое подтверждение, а именно: договора были заключены, все сроки истекли. К проверке представлены акты об осуществлении технологического присоединении, однако фактически таковое не произведено. В нарушении условий договора пао мрск Сибири-красноярскэнергосбыт не были выполнены обязательства по технологическому присоединению потребителей. С момента заключения договора прошло более одного года. В ответе на запрос прокурора Ио директора по мэс связывает длительное бездействие по неисполнению договора с недостатком техники и загрузкой персонала ремонтными и эксплуатационными плановыми работами, указывает, что фактическое подключение будет произведено в срок до 30.06.2019. Хочу подать в суд. Первое: чтоб осуществили присоединении. Второе: меня интересует денежные компенсации за технологическое присоединение (около 6000 за один из двух объектов).

18.08.2016 был заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям, но присоединения не было (т.к отсутствовала необходимость пользования участком). Хотел расторгнуть договор, но сетевая компания сказала, что начислит штраф. Правомочно ли это?

С энергосбытовой, занимающей доминирующее положение в регионе компанией заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок исполнения обязательств истек в декабре 2015 г. Суть нарушения состоит в том, что точка присоединения до сих пор не определена (не доустановили опоры электропередач, по договору они должны располагаться на дальше 25 м до ближайшей границы участка). Вручена претензия энергосбытовой организации. Не отреагировали. Куда писать дальше? На что ссылаться?

В 2012 году заключили договор на технологическое присоединение земельного участка с Кингисеппскими электрическими сетями, сроки по договору выше указанная организация нарушила ещё в 2012 году. Что делать?

Подал заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, из МРСК пришел проект договора и тех условия в которых с отсылкой на п.144 основных положений функционирования розничного рынка электрической энергии, требуют установку электросчетчика на границе балансовой пренадлежности в точке присоединения, тобишь проектируемая опора МРСК за границами участка. Договор не подписан, законны ли требования МРСК и можно ли перенести счетчик в тех помещение дома как этого требует ПУЭ. счетчик покупается мной и мной же устанавливаеться и содержиться.

Ответчик нарушил сроки выполнения договора. Расчет неустойки в договоре описан так: в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. При расчете количества дней просрочки учитываются только рабочие дни согласно графику работы ответчика? И какой размер не может превышать неустойка?