Приемлем ли такой договор об изготовлении и доставки заказчику печатной продукции?

• г. Новосибирск

Приемлем ли такой договор об изготовлении и доставки заказчику печатной продукции?

ДОГОВОР №

г. "___" 20___ г.

,

(наименование предприятия, организации)

в лице,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании, именуемого в дальнейшем

(Устава, положения)

(Заказчик), с одной стороны, и гражданин

,

(фамилия, имя, отчестиво)

проживающий,

паспорт серия № , выданный

,

именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

1.1. Произвести своими силами для передачи предприятию

(организации) печатной продукции в указанные договорные

сроки:

.

(указать конкретные обязательства)

1.2. Сдать печатную продукцию, отвечающую требованиям действующих

стандартов и предъявить отчет о произведенных услугах.

1.3. Поставщик обязан своевременно предупредить администрацию

предприятия:

- о не зависящих от поставщика обстоятельствах, которые

могут повлиять на качество и сроки изготовления печатной продукции и выполнение

услуг.

Администрация предприятия обязуется:

1.4. Принять печатную продукцию и отчет о произведенных услугах,

произведенные в соответствии с договором, в обусловленном количестве,

качестве и в сроки.

Приемка продукции (отчета об услугах) производится

(место и время приемки)

.

1.5. Произвести оплату печатной продукции и услуг

в следующие сроки.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА Изготовленную печатную продукцию и ПРОИЗВЕДЕННЫЕ УСЛУГИ для ИСПОЛНЕНИя ДОГОВОРА

2.1. Администрация предприятия оплачивает принятую печатную продукцию и услуги по ценам согласно договоренности.

2.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению

сторон.

2.3. Поставщик, получивший аванс и не выполнивший обязательства

настоящего договора, обязан возвратить предприятию полученный аванс.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Материальная ответственность сторон за невыполнение или

ненадлежащее выполнение обязательств по договору определяется в

соответствии с гражданским законодательством.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.

.

4.2.

.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене

юридического адреса.

5.3. Договор действует с момента подписания по.

5.4. Юридические адреса сторон:

Администрация предприятия:

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

Поставщик

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Хочу дать совет - экономия на юридических услугах, в особенности при осуществлении предпринимательской деятельности, может быть чревата неблагоприятными последствиями.

Спросить

Новосибирск - онлайн услуги юристов

Бесплатные Публикации
05.11.2008, 19:48

Может ли так начинаться договор о поставке товара?

Может ли так начинаться договор о поставке товара? ДОГОВОР о поставке товара№ г. "___" 20___ г. , (наименование предприятия, организации) в лице, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании, именуемого в дальнейшем (Устава, положения) "Администрация предприятия" (Покупатель), с одной стороны, и гражданин , (фамилия, имя, отчестиво) проживающий, паспорт серия № , выданный , именуемый в дальнейшем "Постаывщик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Читать ответы (4)
Марина
27.03.2016, 14:20

Ответственность за изготовление и поставку кухни в договоре купли-продажи

Если это договор купли продажи, то как выявить изготовителя? И кто должен отвечать по договору за изготовление? ДОГОВОР N поставки кухни г. 200_ г. , именуем в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и, именуем___ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется разместить заказ на изготовление, доставить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную в соответствии с параметрами заказа, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеупомянутую мебель.
Читать ответы (3)
Бесплатные Публикации
04.11.2008, 20:01

Редактирование договора на поставку бумажных бланков

Отредактируйте пожалуйста типовой договор разовой поставки товара. Поставщик - физическое лицо, изготавляющее и поставляющее бумажные бланки для ООО и ИП. 100 бланков стоит 140 рублей. Спасибо Образец договора N на поставку продукции (товаров) г. ""20 г. , в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице тов., действующего на основании, с одной стороны, и, в дальнейшем именуемый Покупа-тель, в лице тов. действующего на основании с другой стороны, во исполнение (указывается основание заключения договора-соглашение сторон, госзаказ, сло-жившиеся длительные хозяйственные связи и т.п.) заключили договор о нижесле-дующем: 1. Поставщик обязуется поставить, Покупатель принять и оплатить продук-цию (товар) по номенклатуре (ассортименту) и в количестве: 2. Качество и комплектность продукции (товара) должны соответствовать (указываются номера, индексы, даты утверждения стандартов, технических усло-вий, чертежей; описываются образцы, порядок их представления и хранения; приводятся дополнительные требования, согласованные сторонами). 3. Оплата продукции (товара) производится по ценам: (указываются наименование, дата и орган, утвердивший обязательный для сторон документ о цене, при отсутствии его - цена согласованная сторонами самостоя-тельно, в случаях, предусмотренных законом, например: при поставке продук-ции (товара), которая перестала пользоваться спросом, при поставке продукции с изменением ее комплектности и за срочное исполнение заказов; особо модных товаров и т.д.). 4. Поставка продукции (товара) производится в следующие сроки Количество продукции (товара), недопоставленное в период поставки подле-жит (не подлежит) восполнению . Досрочная поставка продукции (товара) допускается (указать пределы или не допускается вообще). 5. Сумма договора составляет рублей. При изменении объема поставки или цен сумма соответственно изменяется. 6. Расчеты за поставленную продукцию (товар) производятся путем: Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты платежных требований Поставщика в случае: (приводятся основания отказов) 7. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать (указываются стандарты, технические условия, другая техническая докумен-тация) Дополнительные требования к таре, упаковке и маркировке: . 8. Продукция (товар) доставляется Покупателю . Покупатель производит выборку продукции (товара) в следующем порядке: . (указывается порядок выборки, способ уведомления о готовности продукции (то-вара). Расходы по доставке относятся на (покупателя, поставщика) в соответствии с или соглашением сторон. (N прейскурантов) 9. Приемка продукции (товара) по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража NN П-6, П-7. Вызов иногороднего Поставщика для участия в составлении актов приемки обязателен в случаях 10. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю не-устойку в размере % от стоимости недопоставленной продукции (това-ра). За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика подле-жит уплате штраф в размере %. 11. Прочие условия 12. Настоящий договор действует с "" 20 года по "___"20 года. 13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением о поставках продукции производственно-техническо-го назначения (товаров народного потребления). 14. Юридические адреса и реквизиты сторон: Поставщик: Покупатель: 15. К договору прилагается (приводится перечень приложений) 16. Подписи сторон: Поставщик Покупатель М.П. М.П.
Читать ответы (2)
Феруза
15.03.2010, 07:41

Могу напечатать содержание всего договора, если потребуется).

В наменовании документа написано: Договор №, номер не указан. Далее следует: ООО "Маркетинг Лидер Групп", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Кичигина А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем (дальше идут пункты): 1. Предмет договора 2. Размер и порядок оплаты 3. Обязанности сторон 4. Порядок сдачи и приёмки работ 5. Ответственность сторон 6. Заключительные положения 7. Адреса и подписи сторон Могу ли я по такому договору получить декретные? (Могу напечатать содержание всего договора, если потребуется). Спасибо!
Читать ответы (1)
Антон
30.12.2004, 14:12

Прошу вас посмотреть договор и написать есть ли какие либо неправильные формулировки.

Прошу вас посмотреть договор и написать есть ли какие либо неправильные формулировки. Договор мне предлагает заключить заказчик. Я буду "рекламораспространителем". (как частное лицо) Договор № Об оказании разовой услуги по распространению рекламно-информационных материалов г. "___" 200__ г. , именуемый (ая) в дальнейшем "Рекламораспространитель", и (фамилия, имя, отчество) , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (наименование и организационно-правовая форма организации) , действующего на основании Устава, вместе (должность, фамилия, имя, отчество) именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Рекламораспространитель обязуется осуществить распространение рекламно-информационных материалов Заказчика в количестве штук на территории по заранее согласованному с Заказчиком плану. 1.2. Рекламораспространитель самостоятельно осуществляет распространение рекламно-информационных материалов среди населения. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1 Заказчик обязуется произвести вводный инструктаж Рекламораспространителя под расписку об ответственности за распространение ненадлежащей рекламы. 2.2 Заказчик обязуется назначить ответственное лицо, с которым Рекламораспространитель решает все вопросы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. 2.3 Рекламораспространитель обязуется в своей работе неукоснительно следовать требованиям Заказчика и соблюдать действующее законодательство. 2.4. Рекламораспространитель не несет ответственности за содержание рекламно-информационных материалов Заказчика. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Оплата работ производится Заказчиком на условиях 4. ОБСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 4.1 Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, а также любую информацию, полученную в процессе работы по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 4.2 Обстоятельства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 2-х лет. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Рекламораспространитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полной оплаты работы Заказчиком в соответствии с п. 3.1, но не более трех месяцев с момента подписания. 6.2. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор при нарушении Рекламораспространителем положений настоящего Договора, а также действующего законодательства и федерального и местного законодательства о рекламе, если это нарушение имело место во время выполнения Рекламораспространителем работ по настоящему Договору. 6.3 Рекламораспространитель может досрочно расторгнуть настоящий Договор по собственному желанию, возвратив Заказчику неиспользованные рекламно-информационные материалы. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. Стороны договорились решать все спорные вопросы путем переговоров. 7.2. Данный договор составлен в двух экземплярах на русском языке, один экземпляр находится у Заказчика, а другой у Рекламораспространителя, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Реквизиты сторон: Рекламораспространитель: Адрес Заказчик: Юридический адрес ПОДПИСИ СТОРОН: Рекламораспространитель: Заказчик: М.П.
Читать ответы (1)
Олеся
16.07.2008, 13:47

2. Поставка продукции осуществляется за счет «Продовца» в г. . 3. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА.

Это договор: ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 350 «10» сентября 2007 г. в дальнейшем «Поставщик», в лице директора. Действующего на основании Устава с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора заключили настоящий договор в нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего договора является купли-продажа бурильных труб 73 х 9,19 марки «G» в количестве 55 тн. 1.2. «Поставщик» обязуется произвести поставку продукции, а «Покупатель» принять ее на условиях настоящего договора. 2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 2.1. Продукция должна быть поставлена «Покупателю» в течений 15 дней со дня предоплаты. 2.2. Поставка продукции осуществляется за счет «Продовца» в г. . 3. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. 3.1. Цена на продукцию устанавливаются с учетом НДС и составляет 500000. за тн. 3.2. В случае изменения цен на продукцию по настоящему договору, цены согласовываются сторонами по электронной почте и факсимальной связи. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Расчет за продукцию по настоящему договору производится «Покупателем» путем перечисления на счет «Поставщика» 80% предоплатой, остальные 20% в течение месяца после приемки товара, за просрочку полной оплаты начисляется пеня за каждый просроченный день 0,1% от оставшейся суммы, но не более 5% от суммы. 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 5.1. Качество товара определяется представителем до погрузки в вагон. В случае не исполнения или просрочки поставки товара «Поставщик» по требованию «Покупателя» уплачивает пеню за каждый просроченный день 0,1% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора. 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 6.1. Взаимоотношения сторон в части не предусмотренной настоящим договором, регулируется действующим Законодательством РФ. 7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязанностей сторонами. 7.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для кождой из сторон Согласно этого договора было отпралено 7 000 000 товр непоставлен прошло уже 7 месяцев товар недопоставлен деньги невозвращены, Можно ли расторгнуть договор, и вернуть деньги.
Читать ответы (1)
Виктория
29.12.2004, 11:56

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг Заказчиком.

Собираюсь как физическое лицо оказать организации консультационные услуги и мне предлагается заключить нижеприведенный договор, хотелось бы узнать, если в нем какие-либо нарушения, и если есть то какие. ДОГОВОР № на оказание возмездных услуг, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию следующих услуг, далее по тексту именуемые «услуги»: (указать характер и вид оказываемых услуг) 2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в срок до 2004 г. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно. 3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг Заказчиком. 4. Исполнитель обязан оказать услуги лично, с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п. 2. настоящего договора. 5. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их качество, в течение 2 (двух) рабочих дней. 6. Заказчик обязан принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 7. Стоимость услуг по настоящему договору составляет рублей с учетом подоходного налога. 8. Оплата подоходного налога производится Заказчиком. 9. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании подписанного акта приема-сдачи оказанных услуг путем выдачи наличных денежных средств из кассы Заказчика или перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приема-сдачи оказанных услуг. 10. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 12. Адреса и реквизиты сторон: Очень надеюсь на Вашу консультацию, С уважением,
Читать ответы (1)
Тереза
28.09.2009, 12:26

3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению СТОРОН.

Вы не могли ответить может ли организация работать по договору по производству продукции, который приведен ниже налогооблажение обычное занимаемся торговлей и производством автотранспорта заранее спасибо Договор на производство и поставку продукции № г. Санкт-Петербург « »2009 г , именуем ___ в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», (наименование организации) в лице, действующего на основании (должность, фамилия, имя, отчество) , с одной стороны, и ООО «», именуемое в дальнейшем (Устава, положения) «ПОСТАВЩИК», в лице, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые – «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. ПОСТАВЩИК обязуется произвести и поставить в соответствии с условиями ПОКУПАТЕЛЯ продукцию своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов (или с использованием сырья и материалов ПОКУПАТЕЛЯ), сдать произведенную продукцию ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить продукцию в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре. 1.2. Ассортиментный перечень и количественный состав изготовленной продукции, подлежащей передаче ПОКУПАТЕЛЮ, указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся с момента согласования СТОРОНАМИ неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Приемка ПОКУПАТЕЛЕМ изготовленной ПОСТАВЩИКОМ продукции осуществляется силами и средствами ПОКУПАТЕЛЯ в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПОСТАВЩИКА (192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 9, лит. А) в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора. 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Поставляемая по настоящему Договору продукция оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ по договорной цене (далее – «Цена продукции»), установленной в Спецификации (Приложение №1). 2.2. Цена продукции остается неизменной. 2.3. Цена продукции, указанная в Спецификации, может быть пересмотрена в случае: - взаимно согласованных обеими Сторонами изменениями; - изменения календарных сроков на производство продукции; - изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции; - изменения или возникновения независящих от ПОСТАЩИКА обстоятельств, таких, как изменение налогового законодательства (в части НДС или налога с продаж). В случае несогласия ПОКУПАТЕЛЯ с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ письменного уведомления ПОСТАВЩИКА о его расторжении. 2.4. Оплата Цены продукции осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ на основании счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ, путем перечисления денежных средств ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет или в кассу ПОСТАВЩИКА в следующем порядке: 2.4.1. ПОКУПАТЕЛЬ, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет аванс в размере не менее 50 % от Цены продукции. 2.4.2. Окончательная оплата Цены продукции, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.4.1. настоящего Договора, производится ПОКУПАТЕЛЕМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после направления ПОКУПАТЕЛЮ уведомления о готовности поставляемой продукции по настоящему Договору ПОСТАВЩИКОМ. 2.5. Отгрузка продукции со склада ПОСТАВЩИКА осуществляется при 100% расчете ПОКУПАТЕЛЕМ за поставляемую продукцию. 3. Обязанности и права сторон 3.1. ПОСТАВЩИК обязан: 3.1.1.произвести и поставить продукцию строго в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). 3.1.2.сообщать по требованию ПОКУПАТЕЛЯ все сведения о ходе выполнения работ по производству продукции. 3.1.3.незамедлительно информировать ПОКУПАТЕЛЯ, в случае возможного изменения сроков изготовления продукции или невозможности по каким-либо причинам изготовить продукцию. 3.1.4.производить контроль качества произведенной продукции и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения. 3.2. ПОСТАВЩИК вправе: 3.2.1. привлекать к производству продукции третьих лиц без увеличения сроков работ по производству продукции, оставаясь ответственным за их действия перед ПОКУПАТЕЛЕМ. 3.2.2.не приступать к производству продукции, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ПОСТАВЩИКОМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. 3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 3.3.1.в сроки, установленные в настоящем Договоре оплачивать производимую ПОСТАВЩИКОМ продукцию и осуществить приемку произведенной продукции. 3.4 ПОКУПАТЕЛЬ вправе: 3.4.1.контролировать ход выполнения работ по производству продукции по настоящему Договору и запрашивать у ПОСТАВЩИКА необходимую информацию или отчеты о выполнении работ по производству продукции. 4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции. 4.1. Срок изготовления продукции определен в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору. 4.2. Изготовление продукции ПОСТАВЩИКОМ начинается с момента поступления на расчетный счет или в кассу ПОСТАВЩИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.4.1. настоящего Договора. 4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе изготовления продукции возникает необходимость дополнительных согласований с ПОКУПАТЕЛЕМ, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования. 4.4. Приемка продукции по количеству и качеству производится представителем ПОКУПАТЕЛЯ на складе ПОСТАВЩИКА на основании доверенности на получение продукции. 4.5. При обнаружении недостатков в произведенной продукции, ПОКУПАТЕЛЬ должен вызывать представителя ПОСТАВЩИКА для составления Акта рекламации. 4.6. Если ПОКУПАТЕЛЬ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада ПОСТАВЩИКА не предъявил ИСПОЛНИТЕЛЮ рекламацию о выявленных недостатках продукции, считается, что он принял продукцию без претензий. 4.7. ПОКУПАТЕЛЬ, принявший продукцию без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены. 4.8. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков продукции по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 5. Ответственность сторон 5.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки. Сумма возмещения убытков не может превышать суммы стоимости производимой продукции по настоящему Договору. 5.2. За просрочку по производству продукции ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать уплаты ПОСТАВЩИКОМ пени в размере 0.2% от стоимости, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены продукции. 5.3. За просрочку ПОКУПАТЕЛЕМ установленных сроков оплаты согласно п.2.4.1. и п.2.4.2. настоящего Договора, ПОСТАВЩИК вправе требовать уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ пени в размере 0.2% за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены продукции. 5.4. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. Конфиденциальность. 7.1. Вся информация о деятельности любой из сторон, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР) 9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора. 9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 9.1., СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую СТОРОНУ, приложив соответствующую справку. 9.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора. 10. Действие договора 10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его СТОРОНАМИ и прекращается в момент исполнения обязательств обеими сторонами. 10.2. По соглашению СТОРОН действие настоящего Договора может быть продлено на срок, согласованный СТОРОНАМИ. 10.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению СТОРОН. 10.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором. 11. Качество продукции. Гарантия. 11.1. ПОСТАВЩИК гарантирует, что продукция, производимая по настоящему договору, соответствует по качеству нормам, стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ. 11.2. Гарантийные сроки устанавливаются – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания товарной накладной сторонами, если иные гарантийные сроки не определены в Спецификации к настоящему договору, Претензии по качеству продукции могут быть предъявлены ПОКУПАТЕЛЕМ не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания срока гарантии при условии обнаружения дефектов в течение гарантийного срока. 11.3. Если в течение гарантийного срока от ПОКУПАТЕЛЯ поступает претензия по качеству продукции, ПОСТАВЩИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ПОКУПАТЕЛЯ претензии с подтверждающими документами, обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты. Если ПОСТАВЩИК не устранит в согласованные с ПОКУПАТЕЛЕМ сроки обнаруженные дефекты, то ПОКУПАТЕЛЮ предоставляется право устранить эти дефекты своими силами за счет ПОСТАВЩИКА без потери своих прав по гарантиям. 12. Дополнительные условия и заключительные положения 12.1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме (факсимильные экземпляры также имеют юридическую силу). 12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями СТОРОН. 12.3. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной СТОРОНОЙ только с согласия другой СТОРОНЫ. 12.4. После подписания настоящего Договора вся предыдущая корреспонденция, на которую в настоящем Договоре нет ясных ссылок, считается недействительной. 12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством. 12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН. 12.7.Прочее. 13. Адреса и банковские реквизиты сторон ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК / / м.п. « » 2009 г. м.п. « » 2009 г. Приложение №1 к договору № от « » 2009 года СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. ПОСТАВЩИК обязуется произвести и поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить следующую продукцию: № п/п Наименование продукции Цена, руб. 1 Итого Всего к оплате: 2. Срок изготовления и поставки готовой продукции составляет рабочих дней с момента поступления авансового платежа от ПОКУПАТЕЛЯ на расчетный счет или в кассу ПОСТАВЩИКА. / / м.п. « » 2009 г. м.п. « » 2009 г.
Читать ответы (1)
Исполнитель
20.03.2014, 18:29

Договор оказания услуг является ли договором подряда.

Является ли, данный договор Возмездного оказания услуг? Договор подряда № г. Волжского « » 20 г. «Заказчик» в лице, с одной стороны, и ООО «» в лице генерального директора, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. Предмет Договора Оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению памятника из, для умершей (-его-,-их-). При оказании нескольких видов услуг или выполнении нескольких видов работ их перечень и объемы по каждому виду приводятся в приложении к настоящему Договору. 2. Срок действия Договора Договор заключен сроком на с « » 20 г. по « » 20 г. 3. Стоимость работ по Договору Стоимость оказания услуг (выполнения работ) составляет Аванс составляет. При оказании нескольких видов услуг или выполнении нескольких видов работ в данном пункте указывается стоимость услуг (работ) по Договору в целом, а по каждому виду услуг (работ) – в приложении к данному Договору. 4. Порядок и условия расчетов за выполненные работы 4.1 «Заказчик» до начала выполнения работ производит 70% оплату оказанных услуг по предъявленным «подрядчиком» счетам. 4.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» с учетом выполненного объема и уровня качества оказанных услуг осуществляется «Заказчиком» не позднее 3 календарных дней после приема выполненных работ. 4.3 Условия оплаты дополнительных услуг (работ), не предусмотренных данным Договором, определяется отдельным соглашением. 5. Обязанности и права сторон 5.1 Общие обязанности: в своей деятельности «Заказчик» и «Подрядчик» обязуются обеспечивать выполнение требований по качеству услуг (работ), установленных действующими законодательствами нормативными. 5.2 Обязанности и права «Заказчика» 5.2.1 «Заказчик» обязан: осуществлять оплату работ «Подрядчика» исходя из установленной стоимости услуг (работ) по Договору в отчетном месяце в соответствии с фактическим качеством и объемом их выполнения; в случае расторжения Договора с «Подрядчиком» оплатить фактически выполненные работы, в соответствии с уровнем качества их выполнения. 5.2.2 Заказчик» вправе: Отказаться полностью или частично от услуг «Подрядчик» в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения существенных условий Договора. 5.3 Обязанности и права «Подрядчика» 5.3.1 «Подрядчик» обязан: оказывать услуги или выполнять работы в объемах, определенных настоящим Договором, и установленного качества в установленные сроки сдачи объекта заказчику. Предоставлять «Заказчику» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг или выполняемых работ; Представлять «Заказчику» не позднее последнего числа месяца, следующего за расчетным, счета для оказанных услуг или выполненных работ. 5.3.2 «Подрядчик» вправе: требовать оплаты оказанных услуг или выполненных работ в соответствии с их объемом и качеством; расторгнуть Договор с «Заказчиком» при неисполнении последним существенных условий Договора, предупредив «Заказчика» не менее чем за десять дней; 5.4 За качество камня, за выполненные услуги (работу) по камню ответственность несет «Подрядчик». 5.5 За качество портрета, сделанного с неудовлетворительной фотографии (маленькой цветной), «Подрядчик» ответственности не несет. 6. Прочие условия 6.1 Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров или в судебном порядке. 6.2 Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никаких устные договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами. Договор составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. Неотъемлемой частью Договора являются: перечень, объемы и стоимость оказываемых услуг или выполняемые работ; требования по качеству к оказываемых услугам или выполняемым работами. 6.3 Настоящим договором предусмотрена гарантия выполненных работ, сроком на 1 год. «Заказчик» «Подрядчик» ФИО: ООО «» Паспорт серии Выдан ИНН, КПП р/c БИК Адрес: к.сч. Тел. Тел. Подписи сторон Подписи сторон.
Читать ответы (1)
Игорь
15.12.2017, 11:44

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ \nНЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ г.г.\n\n[Наименование организации/физического лица], именуемый в дальнейшем Арендатор

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ г. "___" г. Мы,, именуемый в дальнейшем "Арендатор", в лице (указать должность, фамилию, имя, отчество), действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем "Субарендатор", в лице (указать должность, фамилию, имя. Отчество),, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Как правильно заполнить этот момент? На основании чего указывают обычно?
Читать ответы (1)