После получения ответчиком претензии работы были завершены 30 октября 2008 года и подписан акт сдачи-приемки выполненных работ.
₽ VIP

• г. Петропавловск-Камчатский

Помогите пож. СРОЧНО

Мы обратились в суд с иском-04 сентября 2008 года между мной и ответчиком ООО «ччч» был заключен договор бытового подряда согласно которого ответчик обязался в срок с 01 октября 2008 года до 21 октября 2008 года выполнить заказ по монтажу изделий из ПВХ – профилей оснащенных однокамерным стеклопакетом, по адресу: работы по монтажу балкона включают в себя работы по установке: сэндвич-панелей, подоконника, рамы, крыши/карниза, работы по остеклению, утеплению, внутренней отделке балкона, установка электрики, полов с подогревом, монтаж балконного модуля. А я обязалась принять результат работ и оплатить выполненную ответчиком работу.

Цена договора составила 303 000 (триста три тысячи) рублей.

- 10 000 (десять тысяч) рублей 04 сентября 2008 г.;

- 141 500 (сто сорок одна тысяча пятьсот) рублей 22 сентября 2008 г.;

- 151 500 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 2 октября 2008 г.

Оплатив полностью указанную в договоре сумму я свои обязательства по данному договору выполнила в полном объеме.

Однако ответчик в указанный в договоре срок работы не выполнил, акт сдачи-приемки выполненных работ для подписания не предоставил. На мои неоднократные предложения устранить недоделки и завершить работу ответчик не реагировал.

Не добившись решения проблемы мирным путем я направила в адрес ответчика претензию с предложением завершить работы и предоставить для подписи акт сдачи-приемки выполненных работ и выплаты мне неустойки в размере 72 720 семьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей (по состоянию на 29 октября 2008 года) за нарушение сроков выполнения работ.

После получения ответчиком претензии работы были завершены 30 октября 2008 года и подписан акт сдачи-приемки выполненных работ.

Таким образом ответчик нарушил сроки выполнения работ, тем самым в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 3% от общей цены договора за каждый день просрочки договорных обязательств.

Просрочка выполнения договора составляет 9 дней (с 21.10.08 по 30.10.08), соответственно неустойка составляет 81 810 (восемьдесят одна тысяча восемьсот десять) рублей (303 000 рублей (цена договора) х 3% х 9 дней (дни просрочки)).

Однако до сегодняшнего дня неустойка за нарушение сроков выполнения работ по претензии не выплачена.

В связи с тем, что работы не были закончены в срок мне приходилось неоднократно звонить ответчику, затрачивать время на поездки в офис ответчика. Выслушивать грубости в свой адрес. Я перенесла нравственные и психические страдания, нервный стресс. Считаю, что своими действиями ответчик причинил мне моральный вред, компенсацию которого я оцениваю в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Кроме того, в связи недобросовестным выполнением ответчиком обязательств мне пришлось понести расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

В соответствии со ст.ст. 13, 15, 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»;

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика ООО «ччч» в мою пользу неустойку в размере 81 810 (восемьдесят одну тысячу восемьсот десять) рублей.

2. Взыскать с ответчика ООО «ччч» в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

3. Взыскать с ответчика ООО «ччч» в мою пользу расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Мировым судом иск был удовлетворен., ответчик решение пытается обжаловать в аппеляционной инстанции. Судья принимает сторону ответчика, ссылаясь на то что не указано в иске и в притензии какии работы не были выполнены, хотя договор наш не предусматривает поэтапного выполнения работы, ответчик при заключении договора отказался предоставить смету.

Основное наше недовольство вызвано тем что согласно договора ответчик должен был нам предоставить сэндвич-панели оранживого цвета а по факту установили стандартные серые, после чего была произведена окраска панелей ответчиком самостоятельно в бордовый цвет с пропуском срока окончания работ на 9 дней. Ссылаются на то что заглушки это не комплектность окон и их отделки, и то что окраска панелей не входит в договор и то что акт был предоставлен но мы отказались его подписать, хотя по факту акт был получен после окраки болкона и установки заглушек, т.е 30 октября (с пропуском срока окончания работ на 9 дней)

. как нам действовать?

Ответы на вопрос (1):

Участвовать в апелляционном рассмотрении дела, доказывать свою правоту, приводить доказательства (в т.ч. свидетелей), опровергать доводы ответчика и т.д.

Спросить
Пожаловаться

Нужна помощь для составления заявления в суд., Был заключен договор на продажу и установку пластиковых окон, при составлении договора была внесена предоплата и оставшаяся сумма в договоре прописана что должна быть уплачена после монтажа но эта сумма превышает сумму реального монтажа!? Заказчики препятствуют монтажу и нарушили пункт договора из за которого мы не можем произвести монтаж как можно если возможно через суд вернуть деньги за вычетом монтажа или заставить их выполнить условия договора и выполнять монтаж, поясните?

09.04.2015 г. я заключил договор подряда на выполнение работ по изготовлению корпусной мебели (шкаф-купе, кухня).

Согласно условиям договора, Исполнитель обязался изготовить мебель из своего материала. По согласованию со мной. Я, как потребитель, обязана была оплатить за выполненную работу сумму - 110000 рублей (согласно п.2.1 договора –подряда №272).

Согласно п. 2.2.1. договора, до начала работ я должна была оплатить 75000 рублей, а в соответствии с п. 2.2.2. договора, - полную сумму, после подписания акта сдачи-приемки работ. Согласно п. 1.3. договора окончание работы и сдача её заказчику – 09.05.2015 г.

Во исполнение своих обязательств по договору подряда от 09.04.2015 г., я произвела предоплату в сумме 75 000 рублей.

Согласно ст. 4 Закона РФ О защите прав потребителей, исполнитель обязан выполнить работу качественно, а ст. 27 вышеуказанного Закона обязывает исполнителя выполнить работу в установленный договором срок. Однако, работа до настоящего момента (17.07.2015 г. не выполнена в полном объеме).

После неоднократного обращения с просьбой о выполнении работ, работы выполнялись частично с нарушением всех сроков по договору, до настоящего времени работы не окончены, а заказчик требует окончательный расчет по договору и грозит судом.

Есть ли у меня возможность проиграть дело в суде?

Фирма (заказчик) не выполнила договорные обязательства, по договору подряда моя фирма выполнила строительные работы в полном, однако заказчик не оплатил сумму, указанную в договоре, в полном объеме.

Перед подписанием договора на установку окна из ПВХ, в устной беседе, представителем продавца были объяснены все условия из которых складывается общая сумма договора: замер (бесплатно), окно ПВХ, дополнительные материалы, демонтаж старого окна (деревянное), установка нового из ПВХ, теплоизоляция, установка элементов отделки (уголки, отлив, откосы, подоконник и т.п.) . Принимай и пользуйся. Подписан договор купли-продажи. ...продавец обязуется передать изделие из ПВХ, именуемое Товар, наименование, качество, количество, и ассортимент которого установлены в счете №. Покупатель обязуется оплатить изделия. Дополнительные необходимые для проведения работ материалы приобретаются Покупателем самостоятельно и за свой счет. (в счете № - Окно-11154 руб., плюс подоконник, заглушки, отлив, откосы, уголок, ограничитель.) Всего стоимость-12750 руб. ... п. 1.4 Работа считается выполненной после подписания Акта выполненных работ Покупателем... .п.2.1 После установки Продавец предоставляет бесплатную гарантию на оконную профильную систему 10 лет и бесплатный дополнительный сервис 2 года с момента осуществления монтажных работ... п.5.8...Все факты (касаемо нарушения геометрии изделия, теплоизоляции) обнаруженные после монтажных работ, устраняются силами и за счет Продавца,... п.3.2 В случае внесения предоплаты менее 100% от стоимости товара..., остаток суммы вносится... в течении следующего рабочего дня после монтажа товара. Цена изделий 12750 руб. п.3.3 Предоплата в размере 100% стоимости монтажа. Вносится... в течении одного дня с момента заключения договора. П.3.4 Сумма монтажа О руб. п.3.5 Общая сумма договора составляет 12750 руб. Имеются документы: Договор купли-продажи, счет на товар, накладная о приемке товара (изделие из ПВХ), предоплата в день заключения договора (квитанция) - 8000 руб., график монтажа, акт на выполненные работы (монтаж изделий из ПВХ), Покупателем подписан. На следующий день после установки окна выявился ряд дефектов. Обратились с заявлением к Продавцу. Продавец ответил, ссылаясь на пункт договора 3.4 Сумма монтажа 0 руб.-Обращайтесь к тому, кто вам оказывал данные монтажные работы, у продавца данные работы Вами не были заказаны. Обратились в суд с исковым заявлением о расторжении договора, возврата суммы предоплаты, взыскания неустойки, возмещения морального вреда. На суд ответчик не являлся. Заключением экспертизы подтверждены ряд существенных недостатков в процессе монтажа окна ПВХ и в самом изделии. Суд вынес заочное решение в пользу Покупателя. Затем ответчик (Продавец) обратился с заявлением к тому же судье с просьбой отменить заочное решение суда. На первом заседании суда (после поданного заявления Продавцом), продавец отрицал факт монтажа им изделий из ПВХ (окно и аксессуары). На втором заседании факт монтажа Продавец признал, но заявил, опять ссылаясь на пункт договора 3.4 сумма монтажа 0 руб., что он-Продавец монтаж Покупателю подарил. И если не нравится-то можете выбросить, а никакой ответственности и обязательств по монтажу на Продавце нет. Судья заявил, что если Покупатель докажет присутствие стоимости монтажа-то тогда продавец будет привлечен к ответственности за не качественно оказанную услугу. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Заключен договор подряда следующего характера:

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить Работы по монтажу теплоизоляции труб на здании ЗАКАЗЧИКА по адресу: г. Санкт-Петербург, ---, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные Работы, а именно:

- Монтаж теплоизоляции труб.

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты начала работ.

6.1. В случае ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему договору Заказчик вправе поручить выполнение невыполненных работ третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Вопрос: какие следуют санкции подрядчику, если он не успевает выполнить договор в срок?

Оплата по договору по факту выполнения работ.

Хотелось бы уточнить: заключены 2 договора на установку пластиковых окон. Один договор (остекление балкона) вообще не исполнен (установлена боковая рама без пакета, остальные окна стоят в комнате вот уже почти три года (ни одна фирма не хочет производить монтаж по чужим измерениям), ВОПРОС: могу я требовать расторгнуть договор с возвратом полной стоимости за договор? (в акте независимой экспертизы указано, что договор не выполнен, услуга не оказана); (акта сдачи-приемки не подписывала)

по другому договору (кухня и балконный блок в комнате) монтаж отвратительный (есть акт независимой экспертизы) с нарушениями ГОСТов и СНИПов, дует, сэндвичи проваливаются при надавливании и т.д... (акта сдачи-приемки не подписывала).

ВОПРОС: сумма иска по договору может составлять сумму демонтажа и нового монтажа (?) или стоимость договора (что значит не более стоимости услуги?).

Спасибо, всего доброго.

Мной был заключен договор с предпринимателем на установку балкона. При заключении договора в п.2 дословно сказано:

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ:

2.1 Стоимость услуг, материалов согласовываются. Утверждаются сторонами, и обозначаются в Приложении 1 настоящего Договора.

2.2 Заказчик обязуется оплатить стоимость заказа 42000 (сорок две тысячи) рублей

в следующем порядке:

- при заключении договора: Заказчик оплачивает 100% суммы договора.

2.3 Сумма договора и форма оплаты по договору не могут быть изменены сторонами в одностороннем порядке. Любые изменения в стоимости и конфигурации заказа оформляются дополнительным соглашением к договору, и подписываются обеими сторонами.

Договор подписан, а значить заключен. Работы выполнены.

Теперь подрядчик вызывает меня в суд, с тем что я не оплатил работы. Где чек по оплате договора я не помню. На руках только договор.

Вопрос: Будет ли подтверждением моей оплаты работ по договору, заключенный договор и факт выполненных работ?. Не придётся ли мне платить снова?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

По договору бытового подряда, подрядчик не успел изготовить заказ полностью (кухонный гарнитур), и осуществить монтаж. Доставил только часть изделий, и приступил к монтажу. Могу ли я расторгнуть договор в одностороннем порядке, за не исполнение сроков поставки и монтажа подрядчиком?

Межды мной и "Фирмой" был заключен договор на установку пластиковых окон, работа по одлелке откосов не была заказана, о чем сказано в договоре.

Но "Фирмой" были произведены работы по отделке откосов. В настоящее время, "Фирма" настойчиво звонит и требует оплатить не заказанную работу. Сумма по договору мною оплачена полностью. Нужно ли мне доплачивать? Или пусть отвечает тот, кто не верно составил наряд на работу.

Заключила договор на покупку, доставку и установку входных дверей. Полностью оплатила стоимость двери и установку согласно договору.

Но после монтажа работники фирмы выставили мне дополнительный счёт за усложнённый монтаж. В договоре есть пункт, что оплата за усложнённый монтаж после установки. Но сумма не оговаривается. Правомерно ли это? Получается, требуют оплатить за установку ещё столько же!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение