Строительный подряд. Отказ Заказчика о приёмки выполненных работ Подрядчиком

Здравствуйте, идёт рассмотрение дела в Арбитражном суде. Заказчик расторг договор строительного подряда с Подрядчиком по ст. 715 (нарушение сроков выполнения работ). В суде Подрядчик изложил доводы и факты, что приостановка работ была от Подрядчика до окончательного срока выполнения работ в связи с неисполнением обязательств со стороны Заказчика согласно заключённого договора, не оплата поставленного материала на объект для выполнения работ. Следовательно, переквалифицировали на ст 717. Теперь Заказчик всячески отказывается принять от Подрядчика выполненный фактический объём работ до расторжения договора. В итоге объёмы сторонами в добровольном порядке приняты и зафиксированы в акте комиссионной приёмке работ. Но Заказчик не подписывает кс-2 и кс-3, мотивируя тем, что цены завышены на материалы и работы и просит суд об экспертизе работ. Суд удовлетворил ходатайство Заказчика. Будет назначена экспертиза работ с вопросами по объёму и стоимости. Как Подрядчика отстоят свои права? Ведь кс-2 и кс-3 подготовлены в рамках подписанного локально-сметного расчёта к договору