44 ФЗ продление сроков выполнения работ по контракту

В связи с тем что Заказчик вовремя не предоставляет исходную документацию, либо затягивается согласование промежуточных

этапов

В том то и оно, что сейчас по 44 ФЗ если контрактом не предусмотрено продление сроков, то они допник заключить не могут. Плюс ко всему у нас Заказчики встали в позу и не согласны на продление, только потому что получают от контролирующих органов за это. Судебной практики нет еще по 44 ФЗ. Подала в суд на обязание заключить дополнительное соглашение о продлении срока с указанием на то, что это по вине Заказчика. Но судьи по моему сами не знают как применить закон в данном случае

Согласно ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ указанной статьи изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в этой части случаях.

Понятие существенных условий контракта Законом N 44-ФЗ специально не определено, следовательно, оно должно определяться исходя из положений Гражданского кодекса РФ, на положениях которого, в том числе основывается Закон N 44-ФЗ (ч. 1 ст. 2 этого Закона). Согласно же п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. То, что Закон N 44-ФЗ относит срок исполнения обязательств, в том числе сроки выполнения работ, по контракту к существенным условиям, на наш взгляд, видно из ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 55, а также п. 6 той же ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Кроме того, согласно ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги.

Как тогда посмотреть на это объяснение экспертов? Применимы ли по Вашему мнению тут нормы ГК. Факт в том что Заказчик как раз таки и говорит, что как только окончится судебное они направят нам уведомление об одностороннем расторжении контракта, тогда получается мы будем вынуждены в любом случае в судебном порядке доказывать нашу невиновность и их вину, процесс только затянется. У меня в разных краях такие судебные в Красноярском и в Краснодарском. В Красноярском по моему ощущению, т.к. решения еще нет, судья склоняется в нашу сторону, а в Краснодарском пока неизвестно. Просто получается что всем нужно чтоб работы были выполнены, но при этом сторона Заказчика только палки в колеса ставит и никак не содействует в выполнении. Думала о расторжении но по всем контрактам сроки выполнения закончились,насколько смотрела мнения юристов за сроком выполнения работ расторжение неприемлимо. Может конечно я как то неправильно понимаю, по моему 44 закон только усложняет взаимоотношения Заказчиков иПодрядчиков

Спасибо огромное! Очень надеюсь что все решиться. У нас было такое, что мы подавали в суд на то чтоб изменить сроки и Заказчик не возражал и суд удовлетворял требования.