Простейший образец иска к недобросовестному подрядчику

В суд

города Москвы

Истец:

адрес:

Ответчик:

адрес:

Госпошлина: освобождена от уплаты госпошлины в силу п. 3 ст. 17

Закона о защите прав потребителей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении затрат на устранение недостатков в работе

подрядчика третьими лицами и возмещении убытков

"22" декабря 2018 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор подряда N 25-12, по которому Ответчик обязался выполнить ремонтные работы в жилом помещении, находящимся по адресу, а Истец обязался работу принять и оплатить ее в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Срок выполнения ремонтных работ составлял 28.02.2019 года. В настоящий момент ремонтные работы подрядчиком не исполняются по его собственной инициативе без уважительных причин.

Реализуя свои права в силу ФЗ о Защите прав потребителей истцом было инициировано проведение независимой экспертизы о качестве произведенных работ. Ответчик был своевременно уведомлен о предстоящем осмотре путём направления телеграммы от 12.04.2019, однако последний от явки на осмотр независимым экспертом уклонился.

Согласно выводам экспертного заключения ООО «указать»:

УКАЗАТЬ ВЫВОДЫ

Истец также понес расходы в части закупки строительных материалов на сумму 115 000 рублей, что подтверждается платежными документами.

Невыполнением работы Ответчиком Истцу были причинены убытки в виде организации и оплаты услуг независимого эксперта на сумму УКАЗАТЬ рублей.

В соответствии с п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Требование Истца от УКАЗАТЬ ДАТУ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ о возмещении затрат и возмещении убытков Ответчик добровольно не удовлетворил.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Стоит отметить, что по настоящему договору Ответчик занимается осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно п. 2 ст. 310 ГК РФ в случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Общей ценой заказа является 279 000 рублей (115 000 (стоимость материалов) + 164 000 (оплаченная работа)).

Таким образом, расчет неустойки за период с 01.03.2019 (день, следующий за днем предельного срока исполнения обязательства) по 13.04.2019 (день проведения осмотра независимым экспертом), составляет:

Задолженность:

279 000,00 руб.

Начало периода:

01.03.2019

Процент:

3 %

Конец периода:

13.04.2019

Задолженность

Период неустойки

Формула

Проценты

с

по

дней

279 000,00

01.03.2019

13.04.2019

44

279 000,00 × 44 × 3%

368 280,00 р.

Итого:

368 280,00 р.

но не более 100%

279 000,00 руб.

Стоимость товара: 279 000,00 руб.

Размер пени (неустойки): 279 000,00 руб.

Согласно ст. 15 ФЗ О защите прав потребителей Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Своими неправомерными действиями Ответчик нанёс Истцу моральный вред, который он оценивает в 15 000 рублей.

За защитой своих нарушенных прав истец был вынужден обратиться за юридической помощью для составления досудебной претензии и настоящего искового заявления. Стоимость юридических услуг по договору об оказании юридических услуг составила 6 000 рублей.

Согласно ст. 15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно п. 6 ст. 13 ФЗ О защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Обязать Ответчика возместить затраты на устранение недостатков в работе подрядчика по договору N 25-12 от "22" декабря 2018 г. на сумму 279 000 рублей.

2. Взыскать с Ответчика стоимость услуг независимого эксперта в размере УКАЗАТЬ.

3. Взыскать с Ответчика неустойку в размере 279 000 рублей.

4. Взыскать с Ответчика моральный вред в размере 15 000 рублей.

5. Взыскать с Ответчика стоимость юридических услуг в размере 6 000 рублей.

6. Взыскать с Ответчика в пользу Истца штраф в размере 50% от взысканной суммы.

Приложения:

1. Копия договора подряда N от "___" г.

2. Копия договора N от "___" г.

3. Документы, подтверждающие понесенные затраты.

4. Документы, подтверждающие причинение убытков.

5. Расчет суммы исковых требований.

6. Копия требования Истца от "___" г. N .

7. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования Истца.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

10. Доверенность представителя от "___" г. N (если исковое заявление подписывается представителем Истца).

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___" г. N .

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

"__" г.

Истец (представитель)

//

(подпись) (Ф.И.О.)