В Приморский районный суд Архангельской
Области 163000 г. Архангельск,
Просп. Ломоносова д.203,
Тел.: (8182) 20-53-08, 28-80-23 (ф.)
Истец: Бердников Юрий Владимирович
27.10.1968 г.р. Место рождения - Архангельск,
Адрес: г. Архангельск, пр. Советских
Космонавтов дом 169, кв.30, паспорт серия
11 13 №957083, выдан Отделением УФМС России
По Архангельской Области в Октябрьском Округе
гор. Архангельска, дата выдачи 06.12.2013
Код подразделения 290-001
телефон: 8-902-199-61-53
Ответчик: гр. Мура Иван Павлович
Адрес: Архангельская область, Приморский р-н.
Дер. Перхачево, Паспорт серия 1109 №705243
выдан Территориальным пунктом УФМС России
Архангельской области в Холмогорском районе
17.09.2009. Код подразделения 290-026
Адрес: Архангельская обл., Приморский район,
Дер. Перхачево дом 101
телефон: 8-902-704-07-03
Цена иска: 200000 руб.
Исковое заявление о расторжении договора подряда и взыскании убытков
по договору подряда в связи с неисполнением договора
Ответчик, в соответствии с п. 2.1. Договора подряда от 21.03.2016 г., обязался в срок до 20 февраля 2017 г. по заданию истца выполнить следующие работы (оказать услуги): построить баню: установить фундамент из бетонных блоков, установить сруб из бруса, установить кровлю из металлической черепицы, установить потолочные и половые балки.
Согласно п.3.1. Договора подряда от 21.03.2016 г., истец предварительно внес полную плату за работы в следующем порядке: уплатил ответчику по делу (подрядчику) 100000 (сто тысяч рублей) наличным, о чем имеется расписка подрядчика (Муры Ивана Павловича) о получении им от заказчика (истца) Бердникова Юрия Владимировича денежных средств в размере 100000 рублей наличными от 21.03.2016 г.
По настоящее время указанные работы ответчиком выполнены не были.
Неисполнением Договора подряда от 21.03.2016 г. истцу были причинены убытки в виде расходов, необходимых для восстановления нарушенного права истца, а именно: невыполненная работа в срок обусловленный договором подряда до 20 февраля 2017 г. в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Таким образом, заключив договор подряда от 21.03.2016 г. стороны по данному договору приняли на себя обязательства, в соответствии со ст.702 ГК РФ: ответчик по делу (подрядчик – Мура Иван Павлович) – выполнить определенную договором работу и сдать ее результат заказчику (Бердникову Юрию Владимировичу), который является истцом по данному делу. Истец же (заказчик) обязан принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов.
В соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п.3, ст.708 ГК РФ).
Согласно п.2 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к выполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно п.1 ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Согласно п.2 ст.711 Гражданского кодекса РФ, подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
В соответствии с п.1 ст.381 Гражданского кодекса РФ при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон, либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен. В соответствии с п.2 ст.381 ГК РФ, если за неисполнение договора ответственна сторона давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное. Таким образом, согласно п.2 ст.381 ГК РФ ответчик по делу должен вернуть истцу двойную сумму уплаченного им задатка (аванса)
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно п.5 ст.28 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., в случае нарушения исполнителем установленных сроков исполнения работы (оказания услуги), исполнитель выплачивает потребителю за каждые день неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) не определена – общей цены заказа.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных настоящей статей
В соответствии с этим просрочка на сегодня 12.11.2019 г. составляет 827 дней (с 20.02.2017 г. по 12.11.2019 г.). Исходя из этого: 100000:100*3=3000 рублей за каждый день просрочки. 3000*827=2481000 (два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча рублей). Однако, в соответствие с п.5 ст. 28 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей», сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Поэтому я полагаю, что стоимость неустойки составляет не менее цены работы, то есть не менее 100000 руб.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. 1, ст. 405, п. п. 1, 2, ст. 708, п. 3 ст. 715, п.2, ст. 381 п.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также п.5 ст.28 ФЗ №2300-1 «Закона о защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Прошу:
1. Обязать ответчика возместить убытки в виде расходов необходимых для восстановления нарушенного права истца, а также взыскать с ответчика проценты за пользование им чужими денежными средствами. Итого 100000+100000=200000 руб.
3. Взыскать с ответчика расходы, которые понес истец на написание искового заявления и оплату судебной госпошлины.
Итого: 100000+100000= 200000 руб.
Приложения:
1. Договор подряда от 21.03. 2019 г.
2. Документ, подтверждающий внесение оплаты по Договору подряда от 21.03.2016 г. – расписка гр. Муры Ивана Павловича о получении им от истца Бердникова Юрия Владимировича денежных средств в размере 100000 рублей.
Ксерокопии паспортных данных истца Бердникова Юрия Владимировича и ответчика Муры Ивана Павловича
3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
27 ноября 2019 г. Истец Бердников Ю.В.____________
