Проблема с объемом работ при выигрыше аукциона по 44 ФЗ - как решить ситуацию с заказчиком?
Мы выиграли аукцион на ремонтные работы по 44 Фз. Придя на объект оказалось что в тех. Задании и смете не указан объём работ без которых осуществление ремонтных работ согласно смете невозможно. Что нам делать, заказчик не хочет расторгать договор по обоюдному согласию.
Здравствуйте Елена! В Аукционной документации было тех. задание и проект контракта так? Если так, то почему вы вышли на участие не применив на себя это тех задание и контракт? Спорная ситуация и из условия не видно, что это за препятствия выполнению условий контракта. Если они существенны, то есть возможность через суд расторгнут контракт. Обращайтесь в Арбитраж или можно в ФАС. Но имейте ввиду, что сроки выполнения в период разбирательств в суде будут идти. Условия и сроки контракта не приостанавливаются.
Спросить
Елена, и кто Вам виноват, что Вы выигрываете аукцион, без уточнения существенных условий договора? Надо изучать документы, для начала...
СпроситьДобрый день, Елена! Договор уже заключен и подписан, вы взяли на себя обязательства выполнить определенные работы в установленный срок. Руководствуйтесь условиями договора, внимательно изучите порядок изменений в условия договора, если обнаружены недостатки в проектной документации, или необходимо провести дополнительные работы, не предусмотренные проектом и договорной ценой, сметой. Доказывайте, только аргументировано, что вы не можете приступить к выполнению этих работ, так для их выполнения необходимо предварительно выполнить работы, которые не указаны в договоре, требуйте изменения в проект и предоставления вам информации по вашему обращению. Любые обращения фиксируйте в письменном виде, регистрируйте в заказчика работ. Еще лучше - с ответами и договором - обратитесь к юристам, они вам подскажут каким образом необходимо выйти из сложившейся ситуации.
Из любой ситуации всегда можно найти выход, главное — предпринять шаги для его достижения. Обратитесь к юристам с документами по делу и пусть они посмотрят с юридической точки зрения. Контактные телефоны, адреса обычно указаны под ответом юриста.
Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах. С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВО» !
СпроситьОрганизация выиграла аукцион, снизив стоимость ремонтных работ на 30%. В процессе выполнения работ, обнаружилось, что нужно выполнить дополнительные работы, не учтенные в смете и в проекте (капитальный ремонт здания, был составлен проект и смета на эти работы). Эти работы невозможно не делать, тогда встанет весь объект. Своих средств в организации нет, да и в убыток себе не хотелось бы работать. Поскольку это - бюджет, есть ли возможность истребовать с заказчика средства на непредвиденные (не учтенные документацией) работы. Или возможно остановить работы, ссылаясь на тот же проект.
Какие организации подпадают под определение неотложные ремонтные работы и что к ним относится. Достатрчно письма заказчика на проведение неотложных ремонтных работ технологического оборудования?
Здрвствуйте! Делают ремонт снизу в квартире, мешают. Могут ли рабочие делать ремонтные работы без договора между ними или хозяином квартиры, без каких либо документов на проведение ремонтных работ.
На нас подали в суд о возврате переплаты денежных средств за выполненные ремонтные работы. Мы выполнили ремонтные работы по договору на сумму 2500000 тыс. руб., Истец оплатил 1800000 руб., потом начал писать письма, чтобы мы устранили недостатки в ремонтных работ, выявленные в ходе эксплуатации. КС-2, КС-3 подписаны без замечаний и возражений. В суд истец представил экспертизу на предмет выполнении ремонтных работ, и эксперт установил сумму на которые мы выполнили ремонтные работы 1600000 руб. Сейчас подал на нас в суд и требует возврата переплаты в размере 200000 руб. Мы се согласны т.к. ремонтные работы были выполнены в полном объеме. Удовлетворит ли суд их исковое заявление? Спасибо.
Здравствуйте, выиграл аукцион заключил контракт по 44 фз (исполнитель) приступил к работе, во время работы выявилось что заказчик при составление сметы многое перепутал, а так же выявилось ряд дополнительных работ - которые заказчик не хочет даже замечать. (старая штукатурка отваливается, а демонтажа нет в смете). В смете также нет цены на лампы светодиодные заказчик то же этот факт игнорирует, тех. задание не соответствует сметы.
Работать с таким заказчиком просто не возможно. Могу ли я расторгнуть с ним контракт? Если да какие действия сперва мне надо совершить?
Выиграли Аукцион, по факту выяснилось, что объемы работ в смете завышены, в тех задании прописаны 400 подоконники, в смете 450, по факту 450. Смета и тех задание не соответствуют СанПин 2,4,2,2821-10. № 189 от 1 сентября 2011. В контраке прописано согласно СниП и Гост. Сейчас на стадии подписания ГК. Как быть?
Нарушение технического задания на аукционе - что делать, если подрядчик не выполняет требования?
Заказчик заложил невыполнимоое техническое задание в аукционную. Аукцион выиграла подконтрольная заказчику фирма и начала поставлять продукцию с нарушением тех задания.
Акт выполненных работ ещё не подписан. Можем ли мы обратить внимание на нарушение задания.
Здравствуйте. Я являюсь подрядчиком, работаю по 44 Ф.З. выиграла аукцион по текущему ремонту. Заключила контракт, в ходе выполнения работ выявилось не соответствие сметы и тех. задании. Объемы по потолкам согласно сметы и тех. заданию не соответствуют фактическому объему, нет демонтажа и ремонта штукатурки (она обваливается) без этой работы я не могу приступить к выполнению сплошному выравниванию стен и др. Заказчик требует производить работу согласно сметы, но с моей стороны это будет нарушение по Гост и Снип и не будет соответствовать техническому заданию. Я оповестила заказчика об этом письменно и приостановила работы. На что получила ответ что приостановление работ они считают необоснованным и несостоятельным. Срок по контракту заканчивается 25.11.2017 г. Правомерно ли будет с моей стороны расторжение контакта в одностороннем порядке? Является ли вышеперечисленное существенными нарушениями для расторжения контакта?
Заключен контракт на выполнение строительных/ремонтных работ (гос. заказ). Приложения к контракту: 1.Смета;2. График работ;3.Техническое задание. Проблема: в смете не отражены некоторые работы, прописанные в техническом задании.
Вопросы: Какой нормативной базой регулируется эта проблема? Какие дальнейшие действия подрядчика?
Спасибо.
28 августа 2010 года на основании результатов открытого конкурса был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ фасада здания. Срок выполнения работ 70 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. Исполнитель не укладывается в срок, то есть не может сдать готовые работы в указанный срок.
Что делать veybwbgfkmyjve заказчику в таком случае? Расторгать муниципальный контракт? Кто будет доделывать ремонтные работы?
