Вопросы и перспективы продолжения исполнения контракта после истечения его срока действия и финансирования из казны
Если срок действия контракта истек, имеют ли стороны право продолжать исполнение своих обязательств по нему, продолжается ли его финансирование из казны? Насколько обоснован иск? Его возможные перспективы?
По общему правилу договорные отношения прекращаются путем исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Если в договоре установлен конкретный срок действия договора, то обязательства должны быть исполнены в рамках его действия. Если имеется формулировка о том,что обязательства по оплате выполненных работ, полученного товара действуют до полного их исполнения, то именно оплатой закончатся правоотношения. В любом случае гражданским законодательством закреплен принцип свободы договора, поэтому Вы могли включить в свой контракт иные положения.
СпроситьОбязан ли поставщик поставлять товар, а Заказчик принимать товар по муниципальному контракту срок поставки которого истек, но контракт действует до полного исполнения обязательств взятых на себя, либо до его расторжения и Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от выполнения сторонами взятых на себя по контракту обязательств, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич!
Контракт действует на условиям какие там прописаны в силу ст. 421 ГК РФ. Искренне желаю Вам решение Вашего вопроса.
СпроситьПодрядчик не выполнил в срок работы по государственному контракту. В качестве обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия. По 44 ФЗ срок выполнения работ не продлевается, но действие контракта продолжается до исполнения сторонами своих обязательств. Как быть заказчику с обеспечением? Впрове он требовать от подрядчика продление обеспечения исполнения контракта?
Заключен госконтракт на проектные работы. Срок действия контракта 31.12.14. Подрядчик не успевает выполнить проект из-за неполного и несвоевременного предоставления заказчиком сведений. Можно ли продлить срок исполнения контракта учитывая следующую формулировку в контракте: Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту?
Контракт поставки (закупки) для муниципальных нужд. Стороны: ЗАО и муниципальный орган. Финансирование осуществляет Администрация города. ЗАО исполнило свои обязательства полностью, а муниципальный орган нет - не оплатил поставленный товар. Причина не оплаты - отсутствие финансирования из бюджета. В контракте не указана неустойка в случае неисполнения обязательства. Вопрос: имеет ли ЗАО право на получение от муниципального органа законной неустойки и в каком размере за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства? Каким законом следует руководствоваться? Заранее спасибо.
ФЗ РФ "О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД"
Статья 5. Ответственность за неисполнение государственных контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных государственным контрактом, эта сторона:
возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки;
несет иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и государственным контрактом.
2. Поставщики, занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара, не вправе отказаться от заключения государственных контрактов в случае, если размещение заказа не влечет за собой убытков от ее производства.
При необоснованном уклонении поставщика от заключения государственного контракта на поставку продукции для федеральных государственных нужд в случаях, когда обязательность заключения контракта установлена настоящим Федеральным законом, поставщик уплачивает покупателю штраф в размере стоимости продукции, определенной в проекте контракта.
3. Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в пункте 4 статьи 3 настоящего Федерального закона, а также некомплектная продукция считается непоставленной.
4. Государственный заказчик вправе отказаться (полностью или частично):
от оплаты продукции, не соответствующей требованиям, установленным законодательством для определения качества продукции или государственным контрактом.
5. Споры, возникающие между государственным заказчиком и поставщиком при заключении, изменении, расторжении и выполнении государственных контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд, а также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке арбитражным судом.
СпроситьКак делать исполнение контрактов! Если проплачивать остатки будем только в январе! По контракту стоит срок окончания 31.12.2016 стороны не освобождаются от своих обязательств до полного исполнения своих обязательств.
Добрый день! Окончание действия договора не является основанием к отказу от исполнения обязательств, поэтому оплатить вЫ МоЖЕТЕ И В ЯНВАРЕ И НИЧЕГО СТРАШНОГО ЧТО СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ИСТЕК.
СпроситьСледующий момент:
Между заказчиком (федеральный орган исполнительной власти) и поставщиком (коммерческая организация) заключен государственный контракт в 2018 году в рамках 44 Федерального закона на поставку товара. Срок действия контракта истек 31 декабря 2018 года, и при этом в нем не указано, что в части исполнения обязательств он действует до полного исполнения. Однако поставщик не исполнил до конца свои обязательства по нему в 2018 и просит осуществить допоставки в 2019 до 1 марта. Теперь вопрос: будет ли являться для госзаказчика нарушением, если он примет товар в 2019, когда срок действия контракта истек в 2018? Либо же такая практика имеется?
Добрый день!
В госконтракте должно быть прописано, что поставщик обязан поставить товар до определенной даты.
В любом случае, без допосглашения принять товар заказчик не имеет права в 2019 г.
СпроситьЗдравствуйте Анна. Госзаказчик ничего не нарушает если примет исполнение контракта за пределами его действия, но вам нужно соблюсти досудебный (претензионный) порядок. Для правильной консультации нужно читать ваш контракт.
СпроситьМожно ли расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке со стороны исполнителя, если данное право предусмотрено контрактом для заказчика ссылаясь на п.19 ст.95 ФЗ-44 «Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта»
Расторгаться хотим из за сроков, срок исполнения контракта 25 дней, а прохождение экспертизы 60 дней, следовательно невозможно исполнить обязательства по контракту в обозначенный срок.
Какие последствия для исполнителя?
Спасибо!
Без текста контракта составить полный ответ невозможно. Причина расторжения недостаточна ясна. Неужели о факте расхождения в сроках не знали при заключении контракта?
СпроситьРасторгаться хотим из за сроков, срок исполнения контракта 25 дней, а прохождение экспертизы 60 дней, следовательно невозможно исполнить обязательства по контракту в обозначенный срок.
Можете в суд обратиться, для толколвания договора. А так Вас просто не допустят к иным торгам.
СпроситьЗаказчик в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ по итогам электронного аукциона 29.07.2019 заключил контракт на выполнение работ по восстановлению работоспособности системы дымоудаления и подпора воздуха в здании общежития. Срок выполнения работ истек 29.11.2019. Подрядчик готов закончить работы 30.06.2020 с улучшением качества характеристик монтируемого оборудования. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2019. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение. Заказчик планирует в соответствии с ч. 7 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ внести изменения в контракт в связи с улучшением качества характеристик выполняемых работ по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками работ, указанным в контракте. Имеют ли право стороны подписывать дополнительные соглашения после 31.12.2019? Имеет ли заказчик право продлить срок действия контракта?
Добрый день!
Если в контракте не указано, что истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, его условия могут быть изменены по соглашению сторон (в том числе в соответствии с ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
Стороны не вправе изменить предусмотренные контрактом сроки выполнения работ. Само по себе истечение указанных сроков не препятствует исполнению предусмотренных контрактом обязательств и принятию такого исполнения заказчиком. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине подрядчика заказчик обязан потребовать от него уплаты пеней.
Из п. 2 ст. 42 Закона N 44-ФЗ следует, что к существенным условиям любого контракта относятся, в частности, условия о сроке исполнения предусмотренных контрактом обязательств. При этом условие о сроке действия контракта не является обязательным* (1). Само по себе истечение указанного в контракте срока его действия не прекращает возникшие из контракта обязательства (например, обязательство подрядчика выполнить предусмотренную контрактом работу и встречное обязательства заказчика по оплате выполненной работы). Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ при отсутствии в законе или договоре специального условия о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, такой договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
Таким образом, само по себе указание в договоре (контракте) на то, что он действует до определенной даты, никак не влияет на судьбу возникших из него обязательств сторон: независимо от этого контракт (договор) должен считаться действующим до предусмотренного им момента исполнения обязательства. Иные последствия окончания срока действия договора (то есть прекращение обязательства по истечении этого срока) должны быть предусмотрены законом или договором (постановление Второго ААС от 30.04.2014 N 02 АП-3030/14).
Удачи вам в разрешении вашего вопроса!
СпроситьПроконсультируйте, пожалуйста: есть договор, срок выполнения работ по нему только что истек (работы не выполнены). Надо ли мне его расторгать или он прекращает свое действие и так, по истечению срока? В договоре есть пункт, о том, что срок действия договора - до исполнения сторонами своих обязательств.
Этот пункт значит - что исполнитель не выполнил своих обязательств и договор продолжает свое действие. Это же относится и на положения об оплате услуг (работ). Кроме того, как правило договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг по нему предусмотрена ответственнсть за каждый день просрочки. Посмотрите внимательно. Судя по вопросу - есть все основания для судебного спора.
СпроситьВ контракте установлен срок исполнения обязательств Подрядчика - до 01.10.2014, срок исполнения обязательств Заказчика (20 банковских дней от исполнения Подрядчика) - 29.10.2014. А срок действия контракта установлен до 29.12.2014. На основании установленного срока действия контракта Заказчик требует срок обеспечения исполнения обязательств Подрядчика + месяц - до 30.01.2015. БГ оформлена исходя из сроков исполнения обязательств - до 30.11.2014. Как обосновать законность данной БГ?
Если такое требование содержится в документации торгов, то все законно (ст. 421 ГК РФ)
Спросить