Смотря какие дополнительные работы. См. пункт 3 статьи 743 Гражданского кодекса РФ - Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 16 из 47 431 Поиск Регистрация

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)

Взыскание компенсаций больничного (969)

Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)

Помощь в восстановлении на работе (1059)

Оспаривание незаконного увольнения (1074)

Изменение оснований увольнения (1006)

Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)

Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)

Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)

Судебное представительство (1069)

Коллективный иск к работодателю (984)

Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)

Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)

Помощь при переводе на неполную ставку (918)

Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)

Консультации по трудовому законодательству (1084)

Расторжение срочного трудового договора (971)

Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)

Привлечение сотрудников к ответственности (966)

Составление должностных инструкций (1034)

Все онлайн услуги

Что делать подрядчику, если заказчик отказывается согласовать дополнительные работы?

Москва - онлайн услуги юристов

Отказ заказчика от оплаты дополнительных работ без дополнительного соглашения к договору - правомерность

Заказчик требует вернуть предоплату после отказа Подрядчика от постройки дома

Проблемы с договором подряда - Заказчик требует возврат предоплаты в связи с неисполнением работ

Спор о вывозе подрядчика после отказа заказчика от исполнения договора

Спор о несостоявшейся оплате за услуги - отсутствие письменного договора vs акт приема и согласованная смета

Как поступить

Возможность Подрядчика подать иск на разбор и возврат своего материала по решению Арбитражного суда

Подрядчик отказывается оплатить остаток стоимости работ после увеличения сроков сдачи - что делать?

Заказчик требует вернуть аванс, несмотря на выполненные работы и претензии по качеству - как защититься?

Судебный спор между Заказчиком и Подрядчиком - возможность возврата денежных средств.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59