Порядок приостановления работ Подрядчиком и уведомления Заказчика, а также способы списания неустойки.
Каков порядок приостановления Подрядчиком работ? А так же порядок уведомления об этом Заказчика? Каким образом произвести списание неустойки (штрафа и пени)?
☼ Здравствуйте,
Для начала по читайте условия своего договора, Приостановить работу можно только по сугубо уважительным причинам, списать неустойку можно только по соглашению сторон
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЗдравствуйте, вообще порядок должен быть должен быть указан в вашем договоре, кроме того, надо смотреть, по каким основаниям вы приостанавливаете работу.
ГК РФ Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 719 ГК РФ
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 57 из 47 430 Поиск Регистрация
Как требовать неустойку после получения выплаты по банковской гарантии за ненадлежащее исполнение обязательств?
Заявление о согласии на уменьшение размера неустойки
Риски для Заказчика при производстве работ за вычетом неустойки по Договору подряда
Особенности неустойки - штраф, пеня и возможность увеличения или уменьшения ее размера.
Установлен процент пени в случае просрочки выполнения обязательств по договору подряда
