Продление срока исполнения контракта по 44 ФЗ - решение проблемы с отсутствием согласований и разрешений на работы
Как законодательно можно продлить срок исполнения контракта по 44 ФЗ
Заключен муниципальный контракт. Рабочая документаци представленая заказчиком не имела согласований и разрешений на некторые виды работ, в следствии чего к выполнению работ приступили с момента получения данных согласований, а срок исполнения контракта заканчиваеться и подрядные работы в срок выполнены не могут быть. Возможно ли продление исполнения контракта? И какие действия необходимо предпринять что б избежать штрафных санкций.
Читайте условия контракта.
ГК РФ.
"Статья 406. Просрочка кредитора
1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или
не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства,
до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса.
2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора".
Спросить
Контракт заключен на 5000000 рублей, обеспечение исполнения контракта предоставлено банковской гарантией, обязательства поставщиком выполнены неполностью, фактические работы выполнены на 2000000, штрафные санкции составляют 220000, можно ли уменьшить сумму фактического платежа на сумму штрафных санкций, т.е. перечислить подрядчику не 2000000, а 1780000? контракт заключен между казенным учреждением и ООО? обеспечение исполнения контракта и расчет по контракту учитывается на разных лицевых счетах в казначействе.
в договоре обычно есть пункт, что уплата пеней штрафов и т .д. не освобождают от исполнения договора в полном объеме, читайте договор. немного не понятно если у вас поставка то должет быть товар, если у вас работы то должен быть договор подряда, а у вас как?
СпроситьМуниципальный подрядчик выполняет работы в соответствии с контрактом. Виды работ указаны в приложениях. Заказчик письмом просит выполнить виды работ, отсутствующих в контракте. Данные виды работ не имеют никакого отношения к выполнению контракта, совершенно иная область производства. Причем выполнение работ заказчиком предлагается оформить как работы по заключенному контракту. Какие риски в данном случае несет подрядчик в случае выполнения работ?
Здравствуйте. При выполнении работ, не предусмотренных договором или дополнительным соглашением подрядчик несет риск что эти работы не будут оплачены. Прежде чем выполнять эти работы рекомендую заключить дополнительное соглашение, составить документы об объеме и стоимости работ.
Спросить
Самый главный риск-оплату не получите, если не будет заключено дополнительное соглашение к контракту с указанием объемов работы и суммой оплаты.
СпроситьБюджетной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водопроводных сетей. Срок контракта заканчивается 01.07. работы не выполнены. Каков порядок расторжения контракта?
Для расторжения контракта необходимо ознакомиться с его содержанием, если сбросите его мне то я подготовлю документы на расторжение.
СпроситьСогласование с ФАС пришло, контракт заключен, но после согласования получилось, что срок заключения контракта позже, чем должны быть выполнены работы по контракту. Как быть в такой ситуации?
Требовать неустойку за просрочку исполнения обязанности в таком случае нельзя. Запросите УФАС
СпроситьЗаключен госконтракт на проектные работы. Срок действия контракта 31.12.14. Подрядчик не успевает выполнить проект из-за неполного и несвоевременного предоставления заказчиком сведений. Можно ли продлить срок исполнения контракта учитывая следующую формулировку в контракте: Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту?
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН В НОЯБРЕ 2014 Г., срок выполнения работ-до 20 декабря 2015 г., срок исполнения контрата-до 31.12.2015 г. Мы выполнили свою работу досрочно, можем ли мы выставить КС-2 и КС 3 на всю сумму контракта в 2014 г. В контакте нет указания на то,что работы по контракту могут или не могут быть выполнены досрочно. Надо ли заключать дополнительное соглашение?
Не надо заключать дополнительное соглашение. выставляйте заказчику КС-2 и КС-3 для оплаты
СпроситьВсе это по согласованию сторон контракта. Если муниципальный заказчик согласен принять исполнение контракта до оговоренного контрактом срока, то можете подписать акты
СпроситьСитуация следующая: 03.12.2014 г. был заключен контракт на выполнение подрядных работ. Срок выполнения работ - до 22.12.2014 г., контракт действует до 31.12.2014 г., а по обязательствам, не исполнившим в срок - до полного исполнения обязательств. По состоянию на 10.06.2015 г. работы не выполнены. Как поступить в такой ситуации Заказчику? Можно ли выслать Подрядчику уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке даже не смотря на то, что в контракте прописан срок его действия - 31.12.2014 г. Будет ли это считаться правомерным и можно ли выставить пеню Подрядчику за просрочку выполнения работ и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств? Как правильно поступить Заказчику?
По итогам запроса котировок заключен муниципальный контракт. В контракте не указан срок исполнения контракта... указан что до полного исполнения сторонами обязательств. Срок выполнения работ в течении 15 дней с момента подписания и момента передачи Заказчиком исходных данных. Когда вносила сведения в реестр, ошибочно внесен срок исполнения сентябрь. Только сейчас это обнаружила. Как исправить в реестре срок исполнения? Возможно ли это?
Пожалуйста, помогите.
С уважением, Ольга.
Подрядчик не выполнил в срок работы по государственному контракту. В качестве обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия. По 44 ФЗ срок выполнения работ не продлевается, но действие контракта продолжается до исполнения сторонами своих обязательств. Как быть заказчику с обеспечением? Впрове он требовать от подрядчика продление обеспечения исполнения контракта?
На основании аукциона, был заключен муниципальный конткакт на выполнение подрядных работ по ремонту группы в детском саду. Срок выполнения работ до 25 декабря 2012 года. Срок действия контракта до 31 декабря или до полного выполнения обязательств обеими сторонами. Подрядчик не исполнил условия контракта, выполнив лишь частично работы. Эти работы были оплачены Заказчиком уже в следующем году. Объясните пожалуйста, возможно ли продолжение работ по данному контракту, либо срок действия его уже закончен и требуется вновь проводить аукцион на продолжение ремонтных работ. Заказчик и Подрядчик согласны продолжить договорные обязательства, при условии снятия с Подрядчика компенсации за просрочку. Проведение нового аукциона не выгодно Заказчику, так как начальная стоимость работ была на 30% выше, чем стоимость по контракту (снижение аукциона) и разница, полученная за счет снижения аукциона, Заказчиком уже освоена на другие работы, а других средств нет. Спасибо.
Уважаемая Татьяна !
Если Вы действительно хотите разобраться по этому не простому юоридическому вопросу, то Вы можете договориться с юристом о предоставлении Вам более полной и объективной юридической консультации по нему. Для чего юристу потребуется более полная информация по этому вопросу, в т.ч. копии договора в сканированном виде.
Лично мне приходилось в Арбитражном суде Республики Карелия представлять по аналогичному договору интересы подрядика, в результате чего с Заказчика было взыскано этим Арбитражным судом 596 026 руб. 44 коп.
На сайте Арбитражного суда Республики Карелия Вы можете ознакомиться с материалами этого дела № А26-4774/2012 по иску ООО "Траст-строй". Смотрите Решение этого Арбитражного суда и его Определение от 09.11.2012 г.
Юрист Зотов В.И. г.Петрозаводск
Спросить
