Проблемы с согласованием документации - Как решить сложности и избежать нарушения контракта при отказе заказчика в приемке оборудования?

• г. Нижний Новгород

Заключили контракт на разработку рабочей документации и по ней изготовление оборудования. Заказчик не согласовывает документацию, выдвигая все новые и новые требования. Оборудование мы изготовили, но Заказчик отказывается его принимать, даже не глядя на него, ссылаясь на то, что не согласована документация. Не принимает у себя. Срок поставки через несколько дней.

Если мы не поставим, то нарушим условия договора, далее возможен отказ и РНП по условиям контракта. Что делать в такой ситуации?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Нужно смотреть договор и вашу переписку. А так тяжело что-то Вам подсказать, не видя переписки. Может Вы и правы, может и Заказчик прав.

Спросить
Татьяна
03.09.2015, 02:13

Проблемы с подписанием акта и оплатой заключенного муниципального контракта по градостроительной документации

У нас был заключен муниципальный контракт на выполнение градостроительной документации, документация согласована утверждена советом депутатов, документацию выдали заказчику по акту выполненных работ но акт не подписан и нет полной оплаты по договору.
Читать ответы (1)
Евгений
22.11.2016, 09:49

Организация планирует разработку рабочей документации для проекта, включая конструкторские чертежи оборудования

Выполнена проектная документация стадии "Проект", сейчас планируется разработка стадии "Рабочая документация", в рабочую документацию мы закладываем оборудование разрабатываемое нашей организацией, без которого эксплуатация обьекта не возможна, может ли претендовать Заказчик, на конструкторские чертежи оборудования разработанное нами, (заказчик не хочет платить за разработку КД, мы ее разработали за свой счет) чем такие моменты регламентируются, Спасибо.
Читать ответы (2)
Марина
23.09.2010, 11:15

Может ли Заказчик расторгнуть контракт с нами в одностороннем порядке?

Наша организация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания для размещения детского сада. В условиях договора прописаны сроки выполнения работ, а именно: начало работ - с заключения настоящего контракта, но не ранее утверждения Заказчиком проектно-сметной документации. Проектно-сметную документацию составляет другая организация, с ней так же Заказчик заключил контракт. Несмотря на то, что контракт заключен 16 июня, она до сих пор не утверждена. Срок окончания выполнения работ по контракту не позднее 01 декабря 2010 г. Будем ли мы нести ответственность при несоблюдении сроков выполнения работ, если проектно-сметную документацию нам представят в ноябре или декабре? Может ли Заказчик расторгнуть контракт с нами в одностороннем порядке?
Читать ответы (1)
Виктория
03.04.2015, 14:11

Вопросы о передаче документации при разрыве договора и возможности передачи документации с разными логотипами

Интересует следующий вопрос-двумя сторонами был заключен договор о разработке документации. Договор был подписан мною и отправлен скан на эл.почту заказчику. Ответного скана не было. Документация разработана. Однако, с заказчиком разорвал договор ген. подрядчик. Ген. подрядчик вышел напрямую на меня и хочет выкупить документацию, кот. была разработана для заказчика. Пункт договора запрещает передачу третьим лицам. Может ли договор без оригиналов иметь место и что будет, если документация будет передана третьему лицу. И можно ли с юридической точки зрения-передать документацию обеим сторонам, но с разными логотипами организаций? Так, будто документация была разработана для ген. подрядчика.
Читать ответы (1)
Юлия
22.06.2016, 07:30

Проблема с условиями оплаты - что делать, если контракт не соответствует аукционной документации?

Мы подписали проект контракта с условиями которыми он был прикреплен к аукционной документации, в итоге выяснилось что условия оплаты в проекте не соответствуют условиям контракта в самой аукционной документации, мы не стали писать протокол разногласий а подписав контракт, направили письмо заказчику, в итоге заказчик на площадке отклонил подписанный с нашей стороны контракт и отправил нам новый (с иными условиями такими как в аукционной док-и) на подписание и прикрепил его в разделе доп документы. Как нам быть в этой ситуации?
Читать ответы (1)
Сергей Владимирович
25.02.2015, 10:56

Изменение срока выполнения работ в контракте после расторжения с победителем аукциона

Заказчик заключил контракт со вторым участником аукциона после расторжения контракта с победителем по соглашению сторон, но в контракте изменил условие документации - Срок выполнения работ перенес на более поздний.
Читать ответы (1)
Валерий Борисович
14.08.2014, 14:22

Какие нормы законодательства запрещают расторжение договора при наличии рассмотрения иска по статье 406 ГК РФ?

Наша фирма заключила договор на поставку импортного оборудования специального назначения. Оборудование было поставлено на наш склад без предоплаты, но для его поставки заказчику тот должен был оформить разрешительную документацию. Срок оформления документации истек более года назад, и недавно мы подали в Арбитражный суд иск по статье 406 Просрочка кредитора, добиваясь понуждения заказчика к исполнению условий договора и созданию условий, при которых наша фирма могла бы завершить поставку оборудования и получить оплату за него. Первое судебное заседание по нашему иску назначено на начало сентября с.г. Однако на днях мы узнали, что заказчик намерен расторгнуть договор с нашей фирмой в одностороннем порядке. Вопрос: Существуют ли нормы законодательства, запрещающие расторжение в одностороннем порядке договора, по существу которого принят к рассмотрению иск по статье 406 ГК РФ?
Читать ответы (4)
Татьяна
14.08.2015, 07:54

Расторжение контракта на разработку сметной документации по реконструкции здания - вопросы и возможные действия

Заключили контракт на разработку сметной документации на реконструкцию здания. Поставщик собирается расторгнуть контракт, т.к. не может выполнить все условия. Что делать?
Читать ответы (1)
Юлия
22.06.2016, 09:00

Расхождение условий оплаты в контракте и аукционной документации - правоотношения по 44-ФЗ

Мы подписали проект контракта с условиями которыми он был прикреплен к аукционной документации, в итоге выяснилось что условия оплаты в проекте не соответствуют условиям контракта в самой аукционной документации, мы не стали писать протокол разногласий а подписав контракт, направили письмо заказчику, в итоге заказчик на площадке отклонил подписанный с нашей стороны контракт и отправил нам новый (с иными условиями такими как в аукционной док-и) на подписание и прикрепил его в разделе доп документы. Правоотношения по 44-фз. Как нам быть 44-фз в этой ситуации?
Читать ответы (1)
Сергей Геннадьевич
25.02.2015, 18:33

Как отказаться от подписания контракта и избежать РНП в случае невозможности осуществления поставок

Победили в Запросе котировок, контракт еще не заключали. Изучив подробнее документацию и пообщавшись с заказчиком поняли что не можем осуществить поставки. Скажите как можно отказаться от подписания контракта и не попасть в РНП. Отмечу что помимо всего в ТЗ (приложение к контракту) были ошибки по датам поставки (в контракте они оказались более неудобными для нас).
Читать ответы (1)