Запрос на прислание образца типового договора для юр.лица в роли Заказчика при предоставлении материалов

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «...», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ..., действующего на основании Устава**, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________

__________________________________________________________*, действующего на основании Устава**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика следующие работы

_____________________________________________________________________________________

(наименование работ),

и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в соответствии со сметами, определяющими объем, содержание, цену работ и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №№№).

1.3.Стороны заключили настоящий договор на условиях «Основных положений и требований Договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002, «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» РДПр 34-38-030-92 и других правил, действующих в энергетике РФ.

1.4.* Подрядчик может выполнять работы из своих материалов при согласовании стоимости этих материалов с Заказчиком.

1.4 При выполнении работ из материалов Заказчика, оплата работ производится без учета стоимости материалов, переданных Подрядчику на давальческих условиях.

1.5Гарантийный срок на выполненные работы составляет ____ месяцев с момента включения оборудования под нагрузку (при отсутствии в НТД на ремонт гарантийного срока эксплуатации).

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, своими силами и средствами.

2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для обработки вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. Передать результат работ Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора или выполнял работы с иными недостатками.

2.1.8.* До начала работ представить Заказчику для утверждения проект производства работ, который остается в силе в течение всего срока действия Договора.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1.Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в рамках утвержденного проекта производства работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1.Принять результат выполненной работы, а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

2.3.2.Произвести оплату работ по цене, указанной в п.4 настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2.Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4.3.Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.

2.4.4. В случае невыполнения объемов работ по договору подряда по вине Подрядчика привлекать другую стороннюю подрядную организацию.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ : 200 года _______________месяца_______________дня

Окончание работ: 200__ года ____________ месяца_____________ дня

Общая продолжительность ремонта составляет __________ месяцев

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта.

4. Стоимость работ .

4.1. Стоимость (цена) работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________руб.,

кроме того НДС _____________

(сумма цифрами и прописью)

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

4.2. В течение срока действия настоящего договора стоимость работ по договору, указанная в п. 4.1. настоящего договора может быть изменена по соглашению сторон в связи с изменением цен на работы и материалы на момент фактического выполнения работ. При этом новая стоимость работ также отражается в акте Ф-2 и дополнительном соглашении к настоящему договору.

4.3 Если договор заключен в результате проведения конкурса (торгов), то цена договора в период действия его является базовой; изменение цены может производиться только по взаимному согласию сторон вследствие изменения объективных показателей (инфляция, акцизы, налоги). Основанием для изменения цены является изменение уровня инфляции, величины налогов и акцизов по данным государственных учреждений.

5. Порядок расчетов.

5.1. Расчет за отдельные этапы выполненных работ производится Заказчиком не позднее 45 дней подписания акта Ф-2 и (или) после получения справки Ф-3 (в установленных действующим законодательством случаях) оформленных в установленном порядке.

5.2. Окончательная оплата работ производится Заказчиком в течение 45 дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ (Акт Ф-2) и получения от Подрядчика счета- фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также с учетом права Заказчика изменить договорную цену в соответствии с настоящим договором.

5.3. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производится по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных материалов.

6. Сдача-приемка результата работ.

6.1.Приемка работы и оценка качества ремонта производится представителем Заказчика________________________________________ в соответствии с РДПр 34-38-030-92.

6.2. В случае выявления несоответствия (недостатков) результатов выполненных работ при ее приемке условиям настоящего договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения несоответствия (недостатков) с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

6.3. Подрядчик после получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.4. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. Гарантии качества по сданным работам.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работы указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного ниже, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный срок работ устанавливается ___________________________ с даты подписания сторонами акта приема – передачи работ.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены ремонтные работы, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее _____ дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.6 Если недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком за свой счет. Данный акт является обязательным для сторон настоящего договора

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 12.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 12.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9.Ответственность сторон и прекращение действия договора.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.3.Помимо оснований расторжения договора, установленных законодательством РФ, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае сообщения Подрядчиком недостоверных сведений, предъявленных при проведении конкурса (если настоящий договор заключен по итогам конкурса) без обращения в суд, путем направления Подрядчику уведомления о расторжении договора.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

9.5. В случае расторжения Договора Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.

9.6. При расторжении Договора стороны имеют право на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам.

10. Разрешение споров.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, изменением и расторжением договора, а так же споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по договору подлежат рассмотрению Третейским судом при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи заявления.

*10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, изменением и расторжением договора, а так же споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по договору подлежат рассмотрению Арбитражном суде Воронежской области.

11.Конфиденциальность.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на _____ листах (без приложений), имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной ( в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

11.3. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

11.4. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных от Заказчика подлинных документов, а также несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после прекращения его действия. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный разглашением Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере.

12. Срок действия договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"__________________ года.

12.1* Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторон по договору.

12.1** Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до "___"__________________ год. При этом, настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с ___________________.

13. Изменения и дополнения договора.

13.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

13.2 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и в обязательном порядке содержат ссылку на порядковый номер приложения, номер и дату заключения данного договора.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14.2. В случае изменения у какой-либо из сторон адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае не получения стороной извещения адреса, названия, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.

14.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.5 Подрядчик гарантирует, что

1.Он является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде

2.Подрядчик имеет право заключить настоящий договор, а так же исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором

3.Принятие и исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору не влечет за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Подрядчика; нарушения прав третьего лица, предоставленных ему Подрядчиком, или нарушения какого-либо решения или административного акта, нарушения положений законодательства РФ

4.Подрядчиком были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Договора, осуществления обязательств по настоящему Договору.

14.6. Корреспонденция и платежи за поставленный товар отправленные (перечисленные) по указанным в настоящем Договоре реквизитам, будет считаться надлежащим образом отправленной (перечисленной), если только одна из Сторон не направит другой стороне письменное уведомление об изменении своих реквизитов.

14.7 Для целей соблюдения положений настоящего договора Стороны будут использовать реквизиты, указанные в статье 15.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН