Суд отказал во взыскании убытков Подрядчика, вызванных неисполнением встречных обязательств Заказчиком - что будет дальше?
Коллеги подскажите, кто сталкивался со взысканием убытков, сегодня в АС г. Москвы, отказали во взыскании убытков Подрядчика, вызванные неисполнением встречных обязательств Заказчиком, данный факт установлен другим решением суда по спору между теми же участниками, а именно Заказчик не выполнил условия договора по предоставлению лифтов, в связи с чем Подрядчик поднимал материал вручную, в протоколе савещания Заказчик изьявил согласие на компенсацию затрат на подьем и попросил сделать рассчет затрат, я (это так же установлено решением суда по другому делу) рассчет был представлен после завершения работ, когда сумма затрат была сформирована, но суд отказал, сегодня только резолютивка, мотивировку еще не опубликовали, но кск я поняла, что суд не считает данные затраты подрядчика убытками, и всё время спрашивал про преостановку, мы не преостанавливались, так как считали что заручились готовностью заказчика компенсировать затраты, я сослалась на решения суда, где указано что даже без преостановки яПодрядчик имеет право ссылаться на 401 гк рф, в которой указано, что лицо неисполнившее обязательство, несет за это ответственность, а компенсация затрат-это ответственность. Как думаете, есть ли шанс в апелляции и почему судья решил, что такие затраты-не убытки. Спасибо.
Судья прав. Вы не останавливали работы. О каких убытках может идти речь? Апелляцию проиграете. Примеров тому - великое множество.
СпроситьВидимо, речь идет о взыскании задолженности, но судя по тому, что Вы написали, соглашение о компенсации затрат межу заказчиком и подрядчиком не подписывалось. Доказать суду, что стороны договорились о компенсации Вы не смогли. В этом случае смотрите ст.716 ГК РФ.
СпроситьСуд расценил это, как дополнит расходы, которые не подлежат взысканию, раз не было приостановки работ и запроса на повышение цены, на допработы.
Хотя у Вас в договоре указано на "предоставить лифт", а они не выполнили..
Стоит подать..
СпроситьЮристы ОнЛайн: 79 из 47 430 Поиск Регистрация