Несоответствие объема работ в муниципальном контракте на строительство выгребной ямы - какие действия принять и нужен ли проект?

199₽ VIP

можем ли мы сейчас давить на заказчика требуя предоставить проект на данный вид работ, тк это новое строительство, а на сколько я знаю на это нужен проект.

---а почему вы без проекта взялись за эту работу. вот вам результат. сделай то не знаю что и доказать обратное вряд-ли получится

Да, требуйте предоставления нового проекта.

порядок изменения контракта установлен ст. 95 ФЗ №44-ФЗ.

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ

(ред. от 21.07.2014)

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Статья 95. Изменение, расторжение контракта

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

Алексей, здравствуйте!

Согласно ст. 721 Гражданского кодекса РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

На мой взгляд, Вам в настоящее время не следует задумываться, требуется или нет проектная документация на выполнение данных работ.

Такая документация, если она и требуется, должна быть у застройщика, то есть - у муниципального заказчика.

У Вас имеется муниципальный контракт и техническое задание к нему. Если иных приложений к муниципальному контракту, к закупочной документации (если контракт заключался на торгах) нет, то Вы должны руководствоваться только контрактом и тех. заданием.

Заказчик может потом найти ещё какие-либо параметры, которым якобы должна соответствовать выгребная яма. А между тем сроки выполнения работ проходят, и перенести их, как правило, невозможно даже по соглашению сторон, поскольку законодательство о государственных и муниципальных закупках это запрещает.

По моему мнению, Вам следует направить заказчику письменное уведомление о том, что Вы готовы в сроки, установленные контрактом, выполнить работы в соответствии с техническим заданием, но действия заказчика препятствуют этому, в связи с чем требуете дать указания по дальнейшему выполнению работ.

Таким образом, Вы оградите себя от возможных впоследствии претензий со стороны заказчика.

Добрый день!

В тексте контракта должно быть условие о том, кто предоставляет техдокументацию. Если заказчик не выполнил свои обязательства по этому пункту, это является основанием для переноса срока контракта на основании положений о Подряде ГК РФ.

Согласно статье 719 ГК РФ. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков."

Обращайтесь с уведомлением/претензией к заказчику. При неудовлетворении претензии - в арбитражный суд.

Взыскивайте стоимость проведенных работ в арбитражном суде. Заказчик не прав, поскольку не предоставил техническое задание. Составьте односторонний акт выполненных работ в установленном порядке, направив его для подписания заказчику.

ВЫ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ НА СТ. 721 ГК РФ, ОБОСНОВЫВАЯ СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ. Т.К. В ТЕХ. ЗАДАНИИ ЭТИ УСЛОВИЯ НЕ БЫЛИ ОГОВОРЕНЫ, ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ СТ. 721 ГК РФ.

ПОЭТОМУ ВЫ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ, ЧТО ПОСТРОЕННЫЙ ОБЪЕКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТ. 721 ГК РФ И НЕТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

Статья 721. Качество работы

1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.