Здравствуйте, Ольга Геннадьевна.
Так всегда бывает, когда делаешь как лучше, а потом оказывается, что это "лучшее" никому не нужно, а нужно то, что прописано в смете, в которой, по-русски говоря, "накосячили". На юридическом языке смета является дефектной, т.е. непригодной для использования в части заявленных характеристик линолеума. При всем том, что она прошла государственную экспертизу!
В Вашем случае есть необходимость направить заказчику встречную претензию.
В целом по ситуации:
Вы согласовали линолеум с зав. общежитием. Но не исключаю, что она ненадлежащее лицо для согласования, несмотря на то, что общежитие техникума - это и есть Заказчик.
Предлагаю рассмотреть несколько вариантов решения вопроса:
1.) Можно попытаться оспорить смету, направив претензию в государственное экспертное учреждение, которое утверждало смету, с указанием недостатков сметы и потребовать проведения повторной государственной экспертизы сметы.
Направить претензию одновременно разработчику сметы, по вине которого смета дефектна.
В дальнейшем выходить в Арбитражный суд с иском о признании сметы дефектной и с требованием к ответчикам внести изменения в смету и компенсировать Вам убытки (ответчики: государственное экспертное учреждение и разработчик сметы). В суде ходатайствовать о назначении повторной экспертизы сметы.
Согласно ст. 761 ГК подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ.
На время судебного спора официально уведомить заказчика о приостановлении исполнения договора подряда в связи с предоставлением ненадлежащей, дефектной сметной документации.
Согласно ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.
Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
2.) Второй вариант - продать линолеум, который Вы купили. Возможно постараться договориться вернуть его официальному дилеру или поискать в интернете подрядчиков, готовых приобрести Ваш линолеум, направив им коммерческое предложение. А Вам купить тот, который заявлен в смете.
3.) Третий вариант - пытаться убедить заказчика согласовать приобретенный линолеум. Но это, скорее всего, невозможно без внесения изменений в смету, которая вновь должна будет пройти утверждение государственной экспертной организацией. Сомневаюсь, что заказчик готов будет пойти на такие действия, что вынудит Вас вернуться к решению вопроса согласно вариантам 1 или 2, изложенным выше.
В любом случае, как бы не решился возникший вопрос, в РНП Вашу организацию не занесут. Тут переживать не стоит, однако поработать с этим придется.
______
С уважением, юрист - Татьяна Николаевна
Спросить
